Postopek podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske službe

Občina Šmartno pri Litiji

Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest in koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja zimske službe na cestah v Občini Šmartno pri Litiji, oba za obdobje 5 let.
Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa.
Sklop 1 – Vzdrževanje občinskih cest obsega predvsem:
— opravljanje pregledniške službe,
— redno vzdrževanje prometnih površin,
— redno vzdrževanje bankin,
— redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
— redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
— redno vzdrževanje vegetacije,
— zagotavljanje preglednosti,
— čiščenje cest (strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin, pranje asfaltiranih površin)
— čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih cestah;
— vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce, avtobusnih postajališč;
— vzdrževanje in obnavljanje ograj ob cesti in drugih objektov;
— intervencijske ukrepe.
Sklop 2 – Zimska služba obsega predvsem:
— pluženje in odstranjevanje snega na občinskih cestah,
— posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici,
— posipanje cestišč ob poledici,
— odvažanje snega s cest in pločnikov,
— odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,
— obeležbo robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno,
— mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah,
— čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
— čiščenje zasneženih prometnih znakov,
— postavitev prometnih znakov in snežnih drogov.
Koncesija se izvaja na območju cest, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/2010), in sicer na vseh lokalnih cestah in javnih poteh, ki so navedene v prilogah razpisne dokumentacije.
Redno vzdrževanje ostalih javnih površin po 23. členu Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 49/2015) ni predmet tega postopka podelitve koncesije in ni vključeno v koncesijsko pogodbo v nobenem sklopu.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2015-10-13. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2015-09-03.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Trgograd, d.o.o., Litija

Kdo?

• Občina Šmartno pri Litiji

Kaj?

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2015-09-03	Obvestilo o javnem naročilu
2016-02-17	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2015-09-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Vzdrževalna dela na cestah
Količina ali obseg:

Koncesija bo podeljena za dobo 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe za vsakega od sklopov. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Vzdrževalna dela na cestah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Šmartno pri Litiji
Poštni naslov: Tomazinova ulica 2
Poštna številka: 1275
Poštno mesto: Šmartno pri Litiji
Stik
Internetni naslov: http://www.smartno-litija.si/ 🌏
E-naslov: info@smartno-litija.si 📧
Telefon: +386 18962770 📞
Faks: +386 59097480 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-09-03 📅
Rok za predložitev: 2015-10-13 📅
Datum objave: 2015-09-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 173-315089
Številka UL-S: 173
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.smartno-litija.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 7.10.2015, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa.

Sklop 1 – Vzdrževanje občinskih cest obsega predvsem:

— opravljanje pregledniške službe,

— redno vzdrževanje prometnih površin,

— redno vzdrževanje bankin,

— redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

— redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,

— redno vzdrževanje vegetacije,

— zagotavljanje preglednosti,

— čiščenje cest (strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin, pranje asfaltiranih površin)

— čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih cestah;

— vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce, avtobusnih postajališč;

— vzdrževanje in obnavljanje ograj ob cesti in drugih objektov;

— intervencijske ukrepe.

Sklop 2 – Zimska služba obsega predvsem:

— pluženje in odstranjevanje snega na občinskih cestah,

— posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici,

— posipanje cestišč ob poledici,

— odvažanje snega s cest in pločnikov,

— odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,

— obeležbo robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno,

— mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah,

— čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,

— čiščenje zasneženih prometnih znakov,

— postavitev prometnih znakov in snežnih drogov.

Koncesija se izvaja na območju cest, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/2010), in sicer na vseh lokalnih cestah in javnih poteh, ki so navedene v prilogah razpisne dokumentacije.

Redno vzdrževanje ostalih javnih površin po 23. členu Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 49/2015) ni predmet tega postopka podelitve koncesije in ni vključeno v koncesijsko pogodbo v nobenem sklopu.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Vzdrževanje občinskih cest
Kratek opis:

Sklop 1 (vzdrževanje občinskih cest obsega…

… predvsem):— opravljanje pregledniške službe,— redno vzdrževanje prometnih površin,— redno vzdrževanje bankin,— redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,— redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,— redno vzdrževanje vegetacije,— zagotavljanje preglednosti,— čiščenje cest (strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin, pranje asfaltiranih površin)— čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih cestah,— vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce, avtobusnih postajališč,— vzdrževanje in obnavljanje ograj ob cesti in drugih objektov,— intervencijske ukrepe.

… predvsem):

— čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih cestah,

— vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce, avtobusnih postajališč,

— vzdrževanje in obnavljanje ograj ob cesti in drugih objektov,

Količina ali obseg: Koncesijska pogodba za sklop 1 se sklepa za obdobje 5 let od podpisa koncesijske pogodbe.
Trajanje: 60 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Zimska služba
Kratek opis:

Sklop 2 (zimska služba) zajema predvsem:— pluženje in odstranjevanje snega na občinskih cestah,— posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici,— posipanje cestišč ob poledici,— odvažanje snega s cest in pločnikov,— odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,— obeležbo robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno,— mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah,— čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,— čiščenje zasneženih prometnih znakov,— postavitev prometnih znakov in snežnih drogov.

Sklop 2 (zimska služba) zajema predvsem:

Količina ali obseg: Koncesija se oddaja za obdobje 5 let za sklop II od podpisa koncesijske pogodbe.
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: območje Občine Šmartno pri Litiji.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Pogoj

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec „OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence“ za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Pogoj

Ponudnik:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,

— ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo in

— ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Izjava podizvajalca“ ali „OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe“, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

3. Pogoj

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

4. Pogoj

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.

5. Pogoj

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).

Ekonomski in finančni položaj:

1. Pogoj

Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Pogoj

Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2012, 2013 in 2014 znašalo vsaj 100 000 EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj, pri čemer se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:

— v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;

— v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh…

… treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;

… partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.

Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predloži ustrezno bonitetno informacijo ali drugo dokazilo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

1. Pogoj

Ponudnik sprejema vse obveznosti, ki se nanašajo na sklop, za katerega oddaja ponudbo in ki so določene z Odlokom o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji – v nadaljevanju Odlok (Ur. l. RS, št. 49/2015), razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik in vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdijo s podpisom izjave v obrazcu Ponudba.

2. Pogoj

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 1, mora imeti ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za prejem ponudb izvajal storitve rednega vzdrževanja javnih cest v kumulativni vrednosti vseh izvedenih del v višini vsaj 150 000 EUR z DDV.

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 2, mora imeti ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je v obdobju zadnjih petih let pred rokom za prejem ponudb izvajal storitve zimske službe v kumulativni vrednosti vseh izvedenih del v višini vsaj 150 000 EUR z DDV.

Pogoj mora izpolniti ponudnik za tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj v posameznem sklopu izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Ponudnik referenčne posle navede v obrazec Ponudba ter kot dokazilo za izpolnjevanje predmetnega pogoja predložijo potrjena referenčna potrdila za vse referenčne posle.

3. Pogoj

Ponudnik ima za sklop, za katerega oddaja ponudbo, izdelan ponudbeni predračun, skladen z zahtevami koncedenta. Iz ponudbenega predračuna morajo biti razvidni vsi stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vodilni partner.

Ponudnik cenik storitev vnese v ustrezna polja obrazca RV_Smartno_letno.xlsx (sklop 1) oz. RV_Smartno_zimsko.xlsx (sklop 2) za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

4. Pogoj

Ponudnik je v sklopih, za katere oddaja ponudbo, sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji – v nadaljevanju Odlok (Ur. l. RS, št. 49/2015), razpisne dokumentacije, vzorca koncesijske pogodbe, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.

Ponudnik in vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdijo s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA.

5. Pogoj

Ponudnik se zaveže, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci uporabnikom ali tretjim osebam in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi infrastrukturi javne službe, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih in napravah javne službe iz naslova drugih nevarnostnih virov.

6. Pogoj

Ponudnik, ki oddaja ponudbo v sklopu 1, mora biti kadrovsko sposoben izvesti predmetni javni razpis, kar izkaže s tem, da dokaže razpolaganje z najmanj naslednjimi kadri:

— 1 odgovorni vodja vzdrževanja s strokovnim izpitom iz gradbeništva in z doseženo izobrazbo VI. ravni gradbene smeri,

— 1 tehnični administrator/delovodja z doseženo izobrazbo V. ravni tehnične smeri,

— 1 voznik/strojnik z doseženo izobrazbo IV. ravni tehnične smeri, z izpitom kategorije C in kategorije E ter pridobljeno temeljno kvalifikacijo „voznik“ ter pridobljenim izpitom za upravljavca težke gradbene mehanizacije,

— 1 cestni preglednik z doseženo izobrazbo IV. ravni,

— 3 vzdrževalce cest, z doseženo izobrazbo II. ravni.

Ponudnik mora biti, ne glede na število sklopov, za katere oddaja ponudbo, kadrovsko sposoben izvesti predmeten javni razpis. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz tega, da ponudnik razpolaga z zadostnim številom naslednjih kadrov:

— 1 delovodja z doseženo izobrazbo V. ravni tehnične smeri,

— 2 voznika/strojnika, z doseženo izobrazbo IV. ravni tehnične smeri, z izpitom kategorije C in kategorije E ter pridobljeno temeljno kvalifikacijo „voznik“ ter pridobljenim izpitom za upravljavca težke gradbene mehanizacije.

Ponudnik mora razpolagati s kadri znotraj posameznega sklopa kumulativno.

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko ista oseba nastopa tako v sklopu 1, kot tudi v sklopu 2.

Ponudnik za izpolnjevanje pogoja ponujene kadre navede v obrazec Ponudba. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila glede na zahteve pri posameznem kadru (potrdila o doseženi ravni izobrazbe, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz gradbeništva, potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu kategorije C in kategorije E ali fotokopija vozniškega dovoljenja, potrdilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji „voznik“, potrdilo o opravljenem izpitu za upravljavca težke gradbene mehanizacije). Za vse kadre ponudnik predloži tudi kopije obrazcev M1 ali pogodb o zaposlitvi (v primeru zaposlitve) ali kopijo civilnopravnih pogodb (v primeru civilnopravnega razmerja), iz katerih je razvidno, da je kader na voljo ponudniku ali podizvajalcu za čas trajanja koncesije.

7. Pogoj

Ponudnik, ki oddaja ponudbo v sklopu 1, mora biti tehnično sposoben izvesti predmeten javni razpis, kar izkaže s tem, da dokaže razpolaganje z najmanj naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:

— 1 tovorno vozilo (10–12 t),

— 1 poltovorno vozilo z odprtim kesonom,

— 1 rovokopač,

— 1 traktor,

— 1 agregat za proizvodnjo električne energije,

— 1 hidravlično razbijalno kladivo,

— 1 valjar do 1 500 kg,

— 1 motorna žaga,

— 1 računalnik (4 GB RAM, 250 GB disk)

— sistem nadzora gibanja vozil z možnostjo izpisa podatkov,

— vzpostavljen dostop do interneta s hitrostjo 5/5 MB/s

— 1 pisarno s skladiščem v skupni površini 50 m

Ponudnik, ki oddaja ponudbo v sklopu 2, mora biti tehnično sposoben izvesti predmeten javni razpis, kar izkaže s tem, da dokaže razpolaganje z najmanj naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:

— 1 tovorno vozilo (12–15 t),

— 1 snežni plug do 3,5 m,

— 1 avtomatski posipalec do 6 m

— 1 vlečni posipalec,

— 1 rezervoar za solnico,

— 1 merilec slanosti,

— 1 poltovorno vozilo,

Ponudnik mora razpolagati z opremo znotraj posameznega sklopa kumulativno.

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko isto opremo priglasi tako v sklopu 1, kot tudi v sklopu 2.

Ponudnik za izpolnjevanje pogoja ponujena osnovna sredstva in opremo navede v obrazec Ponudba, vključno z vsemi zahtevanimi podatki. Za opremo, ki ni v lasti ponudnika ali podizvajalca, mora ponudnik predložiti najemno pogodbo. Zagotovljeno hitrost interneta ponudniki izkažejo z računom, ki ni starejši od 90 dni pred rokom za prejem izhodiščnih ponudb.

Koncedent si pridržuje pravico, da od ponudnika v fazi preverjanja ponudbe zahteva predložitev dokazil o razpolaganju (npr. račun, dobavnica,...) ali da si osnovna sredstva ogleda v naravi. V primeru, da ima ponudnik določeno opremo zagotovljeno na podlagi najemne pogodbe, se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo naročnika, slednjemu zagotovil ogled osnovnih sredstev v naravi.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe v dveh izvodih z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 31.12.2015 v višini 3 000 EUR. Naročnik lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovči v primeru, da ponudnik odstopi od ponudbe ali zavrne podpis pogodbe z naročnikom.

Način izpolnjevanja:

V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Pogoji financiranja in plačilna ureditev so skladni z določili Pogodbe za izvajanje obvezne gospodarske javne službe „vzdrževanje občinskih cest“ in Pogodbe za sklop 2: „Zimska služba“ (OBR vzorec pogodbe – sklop 1 in sklop 2) iz razpisne dokumentacije.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja koncedentu za izvedbo javnega razpisa v celoti.

Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 2015-12-31 📅
Datum odpiranja ponudb: 2015-10-13 📅
Kraj odpiranja: V prostorih naročnika.
Lokacija: V prostorih naročnika.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja koncedentu predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Merila za podelitev
Kriterij: 1. Cena storitve (95)
2. Stalnost cen (5)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: info@smartno-litija.si
Aleš Krže

Sklic
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.smartno-litija.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 7.10.2015, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Šmartno pri Litiji
Poštni naslov: Tomazinova ulica 2
Poštno mesto: Šmartno pri Litiji
Poštna številka: 1275
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@smartno-litija.si 📧
Telefon: +386 18962770 📞
Internetni naslov: http://www.smartno-litija.si/ 🌏
Faks: +386 59097480 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v 8 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem razpisu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri koncedentu, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

— ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

— ime koncedenta,

— oznako javnega razpisa,

— predmet javnega razpisa,

— očitane kršitve,

— dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

— pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

— navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega razpisa za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

— potrdilo o vplačilu takse v višini 3 500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX15, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2015).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil koncedenta opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2015/S 173-315089 (2015-09-03)

Obvestilo o oddaji naročila (2016-02-17)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 5 339 124,80 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-02-17 📅
Datum objave: 2016-02-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 037-060582
Sklicuje se na obvestilo: 2015/S 173-315089
Številka UL-S: 37

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2016-02-09 📅
Ime: Trgograd, d.o.o., Litija
Poštni naslov: Breg pri Litiji 56
Poštno mesto: Litija
Poštna številka: 1270
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@trgograd.net 📧
Internetni naslov: http://www.trgograd.net/ 🌏

2️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 2

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Vložitev zahtevka za revizijo po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega razpisa ni več mogoča.

Vir: OJS 2016/S 037-060582 (2016-02-17)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (8)

Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest (1)

Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah

Cestna dela