»Projektiranje in izvedba gradbenih del« Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna čistilna naprava v Občini Vrhnika«

Občina Vrhnika

Predmet naročila zajema Projektiranje in izvedbo gradbenih del po Zakonu o graditvi objektov in v skladu z določili FIDIC (rumena knjiga) za projekt - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop – Centralna čistilna naprava v Občini Vrhnika«.
Gradnja predstavlja gradbeno inženirski objekt – Centralno čistilno napravo Vrhnika (Tojnice) 15 500 PE in se nanaša na dograditev – razširitev obstoječe naprave.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-04-03. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-02-20.

Kdo?

• Občina Vrhnika

Kaj?

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-02-20	Obvestilo o javnem naročilu
2013-03-26	Dodatne informacije
2013-04-03	Dodatne informacije

Obvestilo o javnem naročilu (2013-02-20)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode
Količina ali obseg:

Gradnja predstavlja gradbeno inženirski objekt – Centralno čistilno napravo Vrhnika (Tojnice) 15.500 PE in se nanaša na dograditev – razširitev obstoječe naprave.5 463 473

Skupna vrednost javnega naročila: 5 463 473 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Vrhnika
Poštni naslov: Tržaška cesta 1
Poštna številka: 1360
Poštno mesto: Vrhnika
Stik
Internetni naslov: http://www.vrhnika.si 🌏
E-naslov: milica.koren@vrhnika.si 📧
Telefon: +386 17555441 📞
Faks: +386 17551555 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-02-20 📅
Rok za predložitev: 2013-04-03 📅
Datum objave: 2013-02-22 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 038-059686
Številka UL-S: 38
Dodatne informacije

Obvezen ogled lokacije in obstoječih projektov je po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo go. Milico Koren, telefon št.: +386 17555441, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Ogled lokacije in projektov je pogoj za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila. O tem se naredi zapisnik, ki je obvezna priloga k razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138 Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 28.3.2013, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Gradnja predstavlja gradbeno inženirski objekt – Centralno čistilno napravo Vrhnika (Tojnice) 15 500 PE in se nanaša na dograditev – razširitev obstoječe naprave.

Količina ali obseg:

Gradnja predstavlja gradbeno inženirski objekt – Centralno čistilno napravo Vrhnika (Tojnice) 15.500 PE in se nanaša na dograditev – razširitev obstoječe naprave.

Trajanje: 1277 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna čistilna naprava v Občini Vrhnika« delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/2009, 55/2009, 56/2011, 91/2011, 34/2012. 50/2012-UPB2):

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

— preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

— neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

— neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

— ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

— izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

— zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

— zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

— zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

— pranje denarja (245. člen KZ-1),

— zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

— davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

— tihotapstvo (250. člen KZ-1),

— izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

— hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pogoj ŠT. 2:

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;

Pogoj ŠT. 3:

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ne sme imeti zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Pogoj ŠT. 4:

Ponudnik se iz postopka javnega naročanja izloči, če:

— je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

— je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

— mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

— je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

Dokazilo (pogoj 1-4):

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

Izpolnjevanje pogojev iz Pogoja št. 1 in Pogoja št. 3 ter prve do pete alineje Pogoja št. 4 se izkaže z dokazilom iz uradne evidence. V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov, lahko naročnik zaprosi pristojne organe za vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz Pogoja št. 1 in Pogoja št. 3 ter prve do pete alineje Pogoja št. 4, za katere meni, da so potrebne.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in partnerje v skupini) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBR. 4 – Izjava o sposobnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja s strani pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Ekonomski in finančni položaj:

Pogoj št. 1:

Ponudnik je v zadnjih dveh poslovnih letih (2011 in 2010) ustvaril bilančni in čisti dobiček. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Bonitetna ocena ponudnika mora biti najmanj SB 6.

Dokazilo:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

BON 1 (lahko tudi BON 1/P) – za pravne osebe; za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP - s podatki in kazalniki za leto 2011 in 2010; BON obrazec se ponudbi priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik še ne more pridobiti BON obrazca za leto 2011 priloži ponudbi BON obrazec za leto 2010 ter bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2011. Bilanca uspeha in bilanca stanja se priloži v kopiji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o višini letnih prihodkov in odhodkov (bilančni in čisti dobiček/izguba) ponudnika v letih 2011, 2010, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe. Če posluje manj kot dve (2) leti, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja.

Pogoj št. 2:

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb. Potrdilo na dan oddaje ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank za VSE transakcijske račune), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva za oddajo ponudbe javnega naročila. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji. Potrdilo se priloži za vsak odprti transakcijski račun posebej.

Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o blokadi računa, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 15 dni od dneva za prejem ponudbe.

Dokazila morajo biti original ali overjena kopija.

Pogoj št. 3:

Ponudnik mora imeti povprečni letni prihodek od poslovanja v zadnjih treh letih (2009, 2010, 2011) najmanj 6 000 000,00 EUR.

Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan OBR. 5 – Izjava o višini letnih prihodkov.

Pogoj št. 4:

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Pogoj velja tudi za vse partnerje v primeru skupne ponudbe.

Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBR. 6 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev.

V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vse partnerje v skupini.

Pogoj št. 5:

Ponudnik mora imeti skladno z 33. členom ZGO-1 veljavno sklenjeno zavarovanje, ki krije morebitno povzročeno škodo tudi tretjim osebam in izhaja iz njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti, in sicer v višini najmanj 500 000 EUR veljavno najmanj do izdaje Potrdila o izvedbi.

Fotokopija zavarovalne police zavarovanja splošne civilne odgovornosti iz naslova gradbene dejavnosti.

Pogoj št. 6:

Ponudnik mora imeti veljavno sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti v višini najmanj 400 000 EUR.

Fotokopija zavarovalne police zavarovanja projektantske odgovornosti .

Pogoj št. 7:

Ponudnik mora imeti dostop do kreditnih linij, ustreznih za zagotovitev zahtevanih denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del. Kreditni znesek mora znašati najmanj 1 000 000,00 EUR.

Zavezujoča izjava banke – Pismo o nameri v izvirniku ali overjeni kopiji. Izjava banke ne sme vsebovati dodatnih dostavkov kot npr. da bo izdana v skladu s poslovno etiko banke oz. podobnih dostavkov, ki bi dostop do kreditne linije kakorkoli pogojevali.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Pogoj št. 1:

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo del oziroma odgovornega vodjo posameznih del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja, ki ga prevzema

— vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba oz. ustreza 228. oz. 230. členu ZGO-1

— v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni vodja del sodeloval pri najmanj treh (3) istovrstnih poslih vrednih vsak najmanj 2 000 000,00 EUR (z DDV), kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se šteje gradnja čistilne naprave CČN (min 10 000 PE), od tega vsaj dva po pogodbenih določilih FIDIC.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu. Pri samostojni ponudbi odgovorni vodja del prevzame tudi vlogo odgovornega vodje gradbišča. V ponudbi, kjer nastopa več gospodarskih subjektov, mora biti eden izmed odgovornih vodij del predlagan za odgovornega vodjo gradbišča. Odgovorni vodja gradbišča ne more biti istočasno odgovorni vodja gradbišča pri več kot treh drugih gradnjah.

Dokazilo:

Vsaj 3 (tri) referenčna potrdila -izpolnjen, datirana, žigosan in podpisan OBR. 8a -Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del.

Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloži obrazec M-1; obrazec se priloži v kopiji;

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja; pogodba se priloži v originalu ali kopiji.

Pogoj št. 2:

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega projektanta tehnologije čistilne naprave, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja, ki ga prevzema

— vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščena oseba

— v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave sodeloval pri najmanj treh (3) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se šteje gradnja čistilne naprave (min 13 000 PE) s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe za odgovornega projektanta preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu.

Vsaj 3 (tri) referenčna potrdila -izpolnjen, datirana, žigosan in podpisan OBR. 8b -Referenčno potrdilo za odgovornega projektanta.

Pogoj št. 3:

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo elektro del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni vodja posameznih del sodeloval pri najmanj dveh (2) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se šteje gradnja čistilne naprave (min 10 000 PE).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu.

Vsaj 2 (dve) referenčni potrdili -izpolnjen, datirana, žigosan in podpisan OBR. 8c -Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo elektro del.

Pogoj št. 4:

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo strojnih del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba,

— v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni vodja posameznih del sodeloval pri najmanj treh (3) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se šteje gradnja čistilne naprave (min 10 000 PE).

Vsaj 3 (tri) referenčna potrdila - izpolnjen, datirana, žigosan in podpisan OBR. 8d -Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo strojnih del.

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen, je obvezna priloga pogodba z odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja; pogodba se priloži v originalu ali kopiji.

3.2.4. Reference ponudnika

Pogoj ŠT. 1:

Ponudnik mora imeti v obdobju petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno zaključene vsaj 3 (tri) komunalne gradnje, pri čemer mora biti vsaj ena referenca po rumeni knjigi FIDIC in vsaj 2 (dve) gradnji čistilne naprave po pravilih FIDIC, pri čemer se mora vsaj ena referenca nanašati na kapaciteto minimalno 10 000 PE, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani naročnikov referenčnih del.

Vsaj 3 (tri) referenčna potrdila -izpolnjen, datirana, žigosan in podpisan OBR. 8 -Referenčno potrdilo za ponudnika gradnje.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazilo o opravljenem referenčnem delu.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

3.3.1. Garancija za resnost ponudbe

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 150 000 EUR. Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Bančno garancijo za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik:

— umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

— ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku

— ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe, zato mora biti bančna garancija veljavna do vključno 150 dni od roka za predložitev ponudb.

Garancijo lahko izda:

— banka v Republiki Sloveniji,

— tuja banka preko korespondenčne banke,

— zavarovalna družba.

Če ponudnik predloži garancijo tuje banke, mora obenem z garancijo predložiti tudi fotokopijo bonitetne informacije Banke Slovenije o boniteti tuje banke.

Neunovčene garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne neizbranim ponudnikom. Izbranemu ponudniku bo naročnik garancijo za resnost ponudbe vrnil, ko mu bo izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

3.3.2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je nepreklicna, brezpogojna, plačljiva na prvi poziv, je potrebno izročiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Garancija mora veljati še najmanj 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop – Centralna čistilna naprava v Občini Vrhnika«. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost bančne garancije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.

3.3.3. Garancija za zavarovanje izplačila zadržanega zneska

Bančno garancijo za zavarovanje izplačila zadržanega zneska v višini celotnega zneska druge polovice zadržanega zneska, plačljivo na prvi pisni poziv, z datumom veljavnosti še 90 (devetdeset) dni po preteku veljavnosti sklenjene pogodbe se izstavi, ko se za opravljena dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili uspešno izvedeni vsi določeni preskusi (vključno s preskusi po dokončanju, če je tak primer). Inženir mora izvajalcu istočasno potrditi plačilo zadržanega zneska. Če se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek del, se potrdi samo ustrezen odstotek prve polovice zadržanega zneska in se plača, ko so na odseku uspešno izvedeni vsi preskusi.

Celoten znesek zadržanega zneska bo plačan, ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predložil Garancijo za zadržan znesek na obrazcu razpisne dokumentacije, ki jo bo izdala:

Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Garancija za zadržan znesek se mora glasiti na polovico zadržanega zneska in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavili v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno.

Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema mesečnega računa, in sicer samo na podlagi dejanske realizacije ter izstavljenih in s strani nadzornega inženirja potrjenih mesečnih računov oziroma situacij. Računi morajo biti izstavljeni v slovenskem jeziku.

Če je v ponudbi ponujen popust, bo vsaka mesečna situacija vsebovala enak odstotek popusta. Popust, naveden v vsakem vmesnem obračunu opravljenih del, mora biti obračunan po istih osnovah, po katerih je izračunana ponudba.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno

potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

Plačila se bodo vršila v Evrih (EUR).

Vsa dokumentacija , ki zadeva plačila, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Pri plačilih se ustrezno uporablja splošne in posebne pogoje FIDIC, rumena knjiga.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-04-03 📅
Kraj odpiranja: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (sejna soba).
Lokacija: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (sejna soba).
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb bo javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Milica Koren

Sklic
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 28.3.2013, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Vrhnika
Poštni naslov: Tržaška cesta 1
Poštno mesto: Vrhnika
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: milica.koren@vrhnika.si 📧
Telefon: +386 17555441 📞
Internetni naslov: http://www.vrhnika.si 🌏
Faks: +386 17551555 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V kolikor se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je rok za vložitev zahtevka za revizijo najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva:

— oddaje obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni možno vložiti po roku za prejem ponudb.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, bo naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejel in jo posredoval vlagatelju v osmih (8) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka 8 (osem) delovnih dni od prejema te odločitve.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 038-059686 (2013-02-20)

Dodatne informacije (2013-03-26)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-26 📅
Rok za predložitev: 2013-04-10 📅
Datum objave: 2013-03-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 062-102902
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 38-059686
Številka UL-S: 62
Vir: OJS 2013/S 062-102902 (2013-03-26)

Dodatne informacije (2013-04-03)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-03 📅
Rok za predložitev: 2013-04-21 📅
Datum objave: 2013-04-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 068-112226
Številka UL-S: 68
Vir: OJS 2013/S 068-112226 (2013-04-03)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov

Gradbena dela na komunalni čistilni napravi

Gradbena dela na napravi za pripravo vode