Projektiranje in izgradnja centralne čistilne naprave v občini Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi

Predmet javnega naročila je projektiranje in izgradnja centralne čistilne naprave v Občini Zagorje ob Savi skladno s tehničnimi specifikacijami.
Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno naslednja dela:
- projektiranje čistilne naprave;
- izgradnja čistilne naprave;
- izvedba poskusnega obratovanja;
- odprava pomanjkljivosti v roku za reklamacijo napak;
- izvršitev ostalih del v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo izvajalca.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-05-28. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-18.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• RUDIS d.o.o. Trbovlje

Kdo?

• Občina Zagorje ob Savi

Kaj?

Kje?

• Zasavska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-18	Obvestilo o javnem naročilu
2013-10-08	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-18)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
Količina ali obseg: 3 314 154,58
Skupna vrednost javnega naročila: 3 314 154,58 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Zagorje ob Savi
Poštni naslov: Cesta 9. avgusta 5
Poštna številka: 1410
Poštno mesto: Zagorje ob Savi
Stik
Internetni naslov: http://www.zagorje.si 🌏
E-naslov: ivo.vrtacnik@zagorje.si 📧
Telefon: +386 5655700 📞
Faks: +386 35664011 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-18 📅
Rok za predložitev: 2013-05-28 📅
Datum objave: 2013-04-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 077-129331
Številka UL-S: 77
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109 Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 17.5.2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega naročila je projektiranje in izgradnja centralne čistilne naprave v Občini Zagorje ob Savi skladno s tehničnimi specifikacijami.

Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno naslednja dela:

- projektiranje čistilne naprave;

- izgradnja čistilne naprave;

- izvedba poskusnega obratovanja;

- odprava pomanjkljivosti v roku za reklamacijo napak;

- izvršitev ostalih del v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo izvajalca.

Trajanje: 965 dni
Referenčna številka: 430-40/2012
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Zagorje ob Savi.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO: 1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV.

DOKAZILO: 2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«.

3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO: 3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

4. Naročnik bo izločil ponudnika, če:

a) je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

b) je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

c) je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

d) je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

e) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

f) je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

DOKAZILO: 4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

Ekonomski in finančni položaj:

5. Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev za del posla, ki ga prevzema)

Dokazilo: 5. Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: 6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

7. Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2010, 2011 in 2012 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj v višini 3 MIO EUR brez DDV.

(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7)

Dokazilo: 7. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 2.2.

8. Ponudnik v zadnjih 3-eh mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

(v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: 8. Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbi in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 3-eh mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov.

9. Ponudnik mora dokazati, da znaša bonitetna ocena ponudnika na dan izdaje bonitetne informacije vsaj SB7 skladno z opisom bonitetnih razredov AJPES po standardu Basel II (dostopnim na www.ajpes.si).

Obrazec BON mora biti predložen v originalu in ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Dokazilo: 9. Razvidno iz ustreznega BON obrazca oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

10. Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa izvedel vsaj en podoben projekt.

Za podoben projekt štejejo zaključeni projekti gradbenih del (izgradnja ali rekonstrukcija čistilne naprave, v skupni kapaciteti vsaj 10 000 PE). Posamezen projekt je zaključen, če ima ustrezna dovoljenja za obratovanje.

Ponudnik lahko predloži več zaključenih projektov za dosego skupne kapacitete 10 000 PE, pri čemer mora ena od referenc imeti (čistilna naprava) kapaciteto najmanj 6 000 PE.

Za ustrezen referenčni projekt bo naročnik štel projekt v vrednosti najmanj 1 MIO EUR brez DDV.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno)

Dokazilo: 10. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.

11. Ponudnik mora zagotoviti sledeči ključni kader (2 različni osebi, in sicer):

1. Odgovorni vodja del

Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- 5 let delovnih izkušenj pri vodenju gradbišč kot vodja projekta;

- pogoje za Odgovornega vodja del skladno s 77. členom ZGO-1;

- članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS);

- vsaj 1 osebno referenco – pri vodenju gradbišč kot vodja projekta na projektu, ki ustreza referenci pod točko 7.1.10., in sicer za čistilno napravo kapacitete najmanj 6 000 PE.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo).

2. Odgovorni projektant

Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo Odgovornega projektanta, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant;

- pogoje za Odgovornega projektanta skladno s 45. členom ZGO -1;

- vsaj 1 osebna referenca – pri projektiranju gradbišč kot odgovorni projektant na projektu, ki ustreza referenci pod točko 7.1.10., in sicer za čistilno napravo kapacitete najmanj 6 000 PE.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno).

Dokazilo: 11. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4. Kadri.

Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudniki morajo za zavrovanje resnosti ponudbe predložiti originalno bančno garancijao za resnost ponudbe (po vzorcu obrazca P-7 Vzorec_garancije_za resnost_ponudbe_EPGP_758), izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, v višini 200.000,00 EUR z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu obrazca P-8 Vzorec_garancije_za_dobro_izvedbo_posla_EPGP_758) v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, ki je izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, sicer pogodba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba) v kateri morajo biti vsebovane vsebine iz vzorca naročnika, v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Pogodba mora vsebovati določbe o nadaljevanju izvajanja pogodbe v primeru prenehanja delovanja enega od partnerjev.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-05-28 📅
Kraj odpiranja: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. Avgusta ob Savi 5, 1410 Zagorje ob Savi
Lokacija: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. Avgusta ob Savi 5, 1410 Zagorje ob Savi
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: obcina.zagorje@zagorje.si
Ivo Vrtačnik

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-40/2012
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 17.5.2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Zagorje ob Savi
Poštni naslov: Cesta 9. avgusta 5
Poštno mesto: Zagorje ob Savi
Poštna številka: 1410
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 077-129331 (2013-04-18)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-10-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 3 314 154,58 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
E-naslov: info@praetor.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-08 📅
Datum objave: 2013-10-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 198-341528
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 77-129331
Številka UL-S: 198
Dodatne informacije

Naročnik je javno naročilo oddal ponudniku Rudis d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, ki nastopa s partnerjem AGM Nemec d.o.o., Laško, Sedraž 3, 3270 Laško.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-09-19 📅
Ime: Rudis d.o.o. Trbovlje
Poštni naslov: Trg revolucije 25B
Poštno mesto: Trbovlje
Poštna številka: 1420
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Vlagatelj revizijskega zahtevka ima v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, ZPVPJN).

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 6 mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Vir: OJS 2013/S 198-341528 (2013-10-08)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov

Gradbena dela na komunalni čistilni napravi