Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1.sklop) – Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Borovnica

Občina Borovnica

Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Borovnica.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-04-11. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-03-01.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Projekt d.d. Nova Gorica

Kdo?

• Občina Borovnica

Kaj?

• Storitve, povezane z gradbeništvom › Storitve gradbenega nadzora

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-03-01	Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-10	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-03-01)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve gradbenega nadzora
Količina ali obseg:

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 118 940,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost javnega naročila (upravičeni stroški) ocenjena na 104 070,00 EUR brez DDV (oz. 87,5 % celotne vrednosti javnega naročila) in ocenjena vrednost s strani Evropske unije nesofinancirana vrednost javnega naročila (neupravičeni stroški) ocenjena na 14 870 EUR brez DDV (oz. 12,5 % celotne vrednosti javnega naročila).Naročnik je ocenjeno vrednost izračunal tako, da je naredil popis vseh gradbenih del, ki jih je potrebno izvesti ter ocenil njihovo tržno vrednost in sicer na način, da ta predstavlja 2 % od vrednosti gradbenih del. Seštevek tržnih vrednosti vseh del, ki jih je potrebno izvesti predstavlja ocenjeno vrednost javnega naročila. Ocenjena vrednost je v skladu z 2. odstavkom 14. člena ZJN-2 veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo.Projekt gradnje ima naslednje ocenjene vrednosti:Projekt »Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica«: 745 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 664 000,00 EUR brez DDV;Projekt »Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom na CČN Borovnica«: 1 972 000 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 1 573 000,00 EUR brez DDV;Projekt » Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja«: 293 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 130 000,00 EUR brez DDV.Projekt »Vakuumska sanitarna kanalizacija za naselje Breg in Pako v Borovnici« 1 590 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 1 490 000,00 EUR brez DDV.Projekt »Čistilna naprava Borovnica MBR 6000 PE« 1 347 000,00 EUR brez DDV, ki je v celoti sofinanciran s strani Evropske unije.Skupna ocenjena vrednost izgradnje kanalizacije in čistilne naprave je 5 947 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost ocenjena na 5 204 000,00 EUR brez DDV oz. sofinancirana ocenjena vrednost predstavlja 87,5 % celotne ocenjene vrednosti izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.118 940

Količina ali obseg

Skupna vrednost javnega naročila: 118 940 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve gradbenega nadzora 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina borovnica
Poštni naslov: Paplerjeva ulica 22
Poštna številka: 1353
Poštno mesto: Borovnica
Stik
E-naslov: premozenje@borovnica.si 📧
Telefon: +386 17507464 📞
Faks: +386 17506280 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-01 📅
Rok za predložitev: 2013-04-11 📅
Datum objave: 2013-03-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 046-074256
Številka UL-S: 46
Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva preko Portala javnih naročil z izjemo PGD oz. PZI projektov, ki jih lahko zainteresirani ponudniki pridobijo v digitalni obliki od dneva objave javnega naročila na občini in je brezplačna. Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za namene oddaje ponudbe v predmetnem javnem naročilu. Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je najmanj do 12. ure do dne 02.04.2013. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/8256-115896598970304/Razpisna_dokumentacija_NADZOR_Borovnica_CISTOPIS_ZA_OBJAVO.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 2. 4. 2013, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Borovnica.

Količina ali obseg:

Naročnik je ocenjeno vrednost izračunal tako, da je naredil popis vseh gradbenih del, ki jih je potrebno izvesti ter ocenil njihovo tržno vrednost in sicer na način, da ta predstavlja 2 % od vrednosti gradbenih del. Seštevek tržnih vrednosti vseh del, ki jih je potrebno izvesti predstavlja ocenjeno vrednost javnega naročila. Ocenjena vrednost je v skladu z 2. odstavkom 14. člena ZJN-2 veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo.

Projekt gradnje ima naslednje ocenjene vrednosti:

Projekt »Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica«: 745 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 664 000,00 EUR brez DDV;

Projekt »Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom na CČN Borovnica«: 1 972 000 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 1 573 000,00 EUR brez DDV;

Projekt » Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja«: 293 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 130 000,00 EUR brez DDV.

Projekt »Vakuumska sanitarna kanalizacija za naselje Breg in Pako v Borovnici« 1 590 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost projekta ocenjena na 1 490 000,00 EUR brez DDV.

Projekt »Čistilna naprava Borovnica MBR 6000 PE« 1 347 000,00 EUR brez DDV, ki je v celoti sofinanciran s strani Evropske unije.

Skupna ocenjena vrednost izgradnje kanalizacije in čistilne naprave je 5 947 000,00 EUR brez DDV, od česar je s strani Evropske unije sofinancirana vrednost ocenjena na 5 204 000,00 EUR brez DDV oz. sofinancirana ocenjena vrednost predstavlja 87,5 % celotne ocenjene vrednosti izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

Trajanje: 773 dni
Referenčna številka: 430-0004/2012
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Stopnja sofinanciranja operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, ob upoštevanju 90,44 % finančne vrzeli z navedeno operacijo.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1.1.2007 do 31.12.2015.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Občina Borovnica.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (obrazec D/3).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik.

Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) (obrazec D/3).

Ponudnik mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/4).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz ustreznega kazenskega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik.

Zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje

Opomba: Izjavo zakonitega zastopnika ponudnika in izjavo o osebnih podatkih zakonitega zastopnika ponudnika mora podpisati zakoniti zastopnik, na katerega se izjavi nanašata, osebno. Teh izjav ni mogoče podpisati preko pooblaščencev.

Zakoniti zastopnik ponudnika mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/5).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz ustreznega kazenskega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik za vsakega zakonitega zastopnika posebej.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki:

– je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

– je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja, da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem , skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja, da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

Ponudnik je na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več), v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost (v vrednosti 50 eurov ali več), skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 eurov ali več) in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi RS (v vrednosti 50 EUR ali več) ter vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost.

Vzorec vloge je v obrazcu (priloga št. D/6).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 eurov ali več) in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ter izjava, da ima poravnane vse tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji ter da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji.

Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja ter ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja ter da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).

Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje S.BON-1/P obrazca od SB1 do vključno SB6 in da na dan pred sestavitvijo informacije (S.BON-1/P) in v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 in slabše bodo kot nepravilne izločene.

Samostojni podjetnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da mora predložiti BON-1/SP ter potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprte račune, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe niso bili blokirani.

DOKAZILO: S.BON-1/P oziroma BON-1/SP, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe in BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti pravne osebe), ki ne sme biti starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Ponudnik mora imeti v preteklih treh letih referenco za vsaj 1 storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC ter storitev nadzora gradnje kanalizacije v dolžini vsaj 3 000 m.

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli podizvajalci.

Dokazilo: Spisek referenc ponudnika (priloga št. D/7) ter Referenčno potrdilo na obrazcu (priloga št. D/8) za vsako posamezno referenco.

Referenčno potrdilo mora potrditi investitor oziroma naročnik referenčnega projekta. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je ponudniku naročil in financiral izvedbo del.

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale, takšne ponudbe pa bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo iz ponudbe (predloženih referenčnih potrdil ter spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.

Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, in sicer:

enega odgovornega nadzornika vseh del

Odgovorni nadzornik vseh del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.

Odgovorni nadzornik vseh del mora izkazati referenco, da je v preteklih treh letih pred rokom za oddajo ponudb opravljal vsaj 1 storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC ter 1 storitev nadzora gradnje kanalizacije v dolžini vsaj 3 000 m in storitev nadzora gradnje čistilne naprave kapacitete 5 000 PE ali več.

enega nadzornika strojnih in enega nadzornika elektro del

Nadzornik strojnih in nadzornik elektro del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.

Nadzornika strojnih in elektro del morata imeti v zadnjih treh letih uspešno opravljeno eno storitev nadzora na zahtevnih objektih, na katerih je bila vrednost izvedenih strojnih oz. elektro del vsaj 200 000,00 EUR neto.

enega nadzornika tehnologije

Nadzornik tehnologije mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.

Nadzornih tehnologije mora imeti v zadnjih treh letih uspešno opravljeno eno storitev nadzora ČN odpadnih komunalnih voda kapacitete vsaj 5.000 PE, pri čemer pa so RČN (rastlinske čistilne naprave) izvzete.

Dokazilo: Ponudnik pripravi seznam strokovnega osebja, na obrazcu (priloga št. D/9).

Tem obrazcem ponudnik priloži še:

— fotokopije spričeval, iz katerih je razvidna dosežena strokovna izobrazba za zgornje osebe,

— fotokopije delovnih knjižic ali potrdilo ZPIZ, iz katerega je razvidna delovna doba za zgornje osebe,

— fotokopije potrdil, iz katerih je razviden opravljen strokovni izpit po ZGO-1 za ustrezne od zgoraj navedenih oseb,

— izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije za ustrezne od zgoraj navedenih oseb,

— potrdilo o referencah strokovnega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov, ki potrjuje kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št. D/10) ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik ne zahteva, da je strokovni kader pri ponudniku zaposlen. Strokovni kader mora biti zaposlen pri ponudnikovem podizvajalcu, partnerju v skupni ponudbi ali pri ponudniku.

Ponudnik mora zagotoviti enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo izvajal delo koordinatorja v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.: 83/2005)

Dokazilo: Izjava ponudnika, da bo zagotovil enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (priloga št. D/11)

Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.

Zoper ponudnika s strani kateregakoli javnega naročnika v obdobju zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

V ponudnikovih ponudbah danih javnim naročnikom iz obdobja zadnjih treh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.

V obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe storitev od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd… na področju povezanem s predmetom javnega naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika (priloga št. D/12).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo preveri na katerikoli možni način. V kolikor se naročnik na katerikoli način seznani z sumom, da izjava ponudnika ni resnična oz. da ne drži, ima naročnik pravico, da od ponudnika ali od tretjih subjektov zahteva dokazila, ki bodo ta sum ovrgla.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Originalna bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 1 500 (priloga št. F/2).

Garancija ne sme v ničemer odstopati od vzorca F/2, sicer bo naročnik ponudnika izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Originalna izjava banke, da bo izdala bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, sklenjene med naročnikom in ponudnikom, ki bo veljala še najmanj 120 dni po roku za izvedbo naročila. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. F/1).

Izjava banke ne sme v ničemer odstopati od vzorca F/1, sicer bo naročnik ponudnika izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-04-11 📅
Kraj odpiranja: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
Lokacija: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Javna naročila

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-0004/2012
Dodatne informacije

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za namene oddaje ponudbe v predmetnem javnem naročilu.

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je najmanj do 12. ure do dne 02.04.2013. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/8256-115896598970304/Razpisna_dokumentacija_NADZOR_Borovnica_CISTOPIS_ZA_OBJAVO.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 2. 4. 2013, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Borovnica
Poštni naslov: Paplerjeva ulica 22
Poštno mesto: Borovnica
Poštna številka: 1353
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8) delovnih dneh od:

— dneva objave obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 046-074256 (2013-03-01)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-06-10)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 112 800 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Borovnica

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-10 📅
Datum objave: 2013-06-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 112-191981
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 46-074256
Številka UL-S: 112

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-05-29 📅
Ime: Projekt d.d. Nova Gorica
Poštni naslov: Kidričeva ulica 9A
Poštno mesto: Nova Gorica
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1
Vir: OJS 2013/S 112-191981 (2013-06-10)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (>20 nova javna naročila)

Storitve, povezane z gradbeništvom (2)

Storitve gradbenega nadzora (2)

Storitve nadzora gradbišč