Odvajanje in čišcenje odpadne vode na območu vodonosnika Ljubljanskega polja – II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

Projekt »Odvajanje in čišcenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« vključuje povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana za 195 000 PE (iz 360 000 PE na 555 000 PE) ter njeno nadgradnjo s terciarnim čiščenjem (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja), vključno z vsemi prilagoditvami, ki so s temi spremembami povezane.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-04. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-19.

Kdo?

• Mestna občina Ljubljana

Kaj?

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-19	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-24	Dodatne informacije
2013-06-05	Dodatne informacije
2013-08-01	Dodatne informacije

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-19)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
Količina ali obseg:

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.jh-lj.si/ 🌏
E-naslov: uros.pecaver@jhl.si 📧
Telefon: +386 14740848 📞
Faks: +386 14740811 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-19 📅
Rok za predložitev: 2013-06-04 📅
Datum objave: 2013-04-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 079-132729
Številka UL-S: 79
Dodatne informacije

Priporočljivo je, da ponudnik obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost. Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 09. 05. 2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na lokaciji Centralne čistilne naprave Ljubljana, Cesta v Prod 100, SI-1000 Ljubljana. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 27. 5. 2013, 23:59.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Trajanje: 1218 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Projekt »Odvajanje in čišcenje odpadne vode na območju vodonosnika LJubljanskega polja – II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« kandidira za sredstva iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Obmocje mestne obcine Ljubljana.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5);

2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;

3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;

4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;

7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

— Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika;

— Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

— Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 3, 4, 5 in 6 v Podpoglavju 1. 2 – Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež);

— Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež);

Ekonomski in finančni položaj:

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012 enaki najmanj protivrednosti 10 000 000,00 EUR;

9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdil bank ni imel blokiranih poslovnih računov;

10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

11. da ima ponudnik za namen zagotovitve zahtevanih denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del zagotovljena likvidna sredstva v višini 1 500 000,00 EUR ali možnost najetja kredita v enakem znesku.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

— Obrazec 5.8: Finančni podatki

Dokazila:

— pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

— samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 10 000 000,00 EUR.

— Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdil ni imel blokiranih poslovnih računov. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.

— Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

— Izjava banke/ponudnika (Obrazec 5.9)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

12. da je ponudnik v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil zgradil vsaj:

— eno (1) biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 500 000 PE s terciarnim čiščenjem, anaerobno stabilizacijo blata in pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

— eno (1) hidrolizo blata na biološki čistilni napravi z zmogljivostjo nad 500 000 PE s pridobljenim uporabnim dovoljenjem (referenca za hidrolizo blata se lahko nanaša na isti objekt ali na drugi objekt kot zahtevan v prvi alineji)

— eno (1) biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 100 000 PE s terciarnim čiščenjem, anaerobno stabilizacijo blata, in pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

13. da je ponudnik v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

— dve (2) projektni dokumentaciji na nivoju…

… PGD za biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 500 000 PE s terciarnim čiščenjem in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, od tega vsaj eno (1) z anaerobno stabilizacijo blata.

… PZI za biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 500 000 PE s terciarnim čiščenjem in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, od tega vsaj eno (1) z anaerobno stabilizacijo blata.

Izdelana projektna dokumentacija na nivoju PGD in PZI se lahko nanaša na isti objekt.

Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

14. da ima ponudnikov koordinator projekta (oseba odgovorna za celotno upravljanje projekta) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izkušnje pri izvedbi vsaj:

— treh (3) zahtevnih objektov z investicijsko vrednostjo nad 1 500 000,00 EUR (brez DDV) in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco koordinatorja projekta za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

15. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:

- enega (1) zahtevnega objekta z investicijsko vrednostjo nad 10.000.000,00 EUR (brez DDV) in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

16. da ima ponudnikov odgovorni vodja gradbenih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja gradbenih del izkušnje pri izvedbi vsaj:

— enega (1) zahtevnega objekta z investicijsko vrednostjo nad 5 000 000,00 EUR (brez DDV) in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

— enega (1) bazena z volumnom najmanj 3000 m3 in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje gradbenih del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja gradbenih del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

17. da ima ponudnikov odgovorni vodja strojnih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja strojnih del izkušnje pri izvedbi vsaj:

— dveh (2) bioloških čistilnih naprav z zmogljivostjo nad 50 000 PE s pridobljenim uporabnim dovoljenjem,

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje strojnih del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja strojnih del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

18. da ima ponudnikov odgovorni vodja elektro del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja elektro del izkušnje pri izvedbi vsaj:

— dveh (2) bioloških čistilnih naprav z zmogljivostjo nad 50 000 PE s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje elektro del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja elektro del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

19. da je odgovorni vodja projekta (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje projekta za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja projekta ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

20. da je odgovorni projektant načrta tehnologije (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega projektanta načrta tehnologije za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant načrta tehnologije ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

21. da je odgovorni projektant gradbenega načrta (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

— eno (1) projektno dokumentacijo na nivoju…

… PGD za zahteven objekt z investicijsko vrednostjo nad 5 000 000,00 EUR (brez DDV) in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

… PZI za zahteven objekt z investicijsko vrednostjo nad 5 000 000,00 EUR (brez DDV) in s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega projektanta gradbenega načrta za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant gradbenega načrta ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

22. da je odgovorni projektant načrta strojnih instalacij in strojne opreme (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

— eno (1) projektno dokumentacijo na nivoju…

… PGD za biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 100 000 PE s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

… PZI za biološko čistilno napravo z zmogljivostjo nad 100 000 PE s pridobljenim uporabnim dovoljenjem

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega projektanta načrta strojnih instalacij in strojne opreme za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant načrta strojnih instalacij in strojne opreme ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

23. da je odgovorni projektant načrta elektro instalacij in elektro opreme (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih osem (8) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil izdelal vsaj:

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega projektanta načrta elektro instalacij in elektro opreme za predmetni pogoj upošteval tudi projektno dokumentacijo za objekt brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni projektant načrta elektro instalacij in elektro opreme ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

— Obrazec: 5.10a: Reference ponudnika kot izvajalca;

— Obrazec 5.11a: Referenčna potrdila ponudnika kot izvajalca, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Kopije uporabnih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo (iz katerih izhaja dovoljenje za začetek uporabe objekta) ali Izjava naročnika, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika

— Obrazec: 5.10b: Reference ponudnika kot projektanta;

— Obrazec 5.11b: Referenčna potrdila ponudnika kot projektanta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise;

— Obrazec 5.14a: Referenčna potrdila koordinatorja projekta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.14b: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.14c: Referenčna potrdila odgovornega vodje gradbenih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.14d: Referenčna potrdila odgovornega vodje strojnih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.14e: Referenčna potrdila odgovornega vodje elektro del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.15a: Referenčna potrdila odgovornega vodje projekta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.15b: Referenčna potrdila odgovornega projektanta načrta tehnologije, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.15c: Referenčna potrdila odgovornega projektanta gradbenega načrta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.15d: Referenčna potrdila odgovornega projektanta načrta strojnih instalacij in strojne opreme, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.15e: Referenčna potrdila odgovornega projektanta načrta elektro instalacij in elektro opreme, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini 180 000,00 EUR, ki mora veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe priskrbeti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za dobro izvedbo v višini 10 % pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Rok plačila je 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-04 📅
Kraj odpiranja: Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.
Lokacija: Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb bo javno.
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Obratovalni stroški cišcenja odpadne vode in obdelave blata (60)
2. Ponudbena cena (40)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Služba za javna naročila
Uroš Pečaver

Sklic
Dodatne informacije

Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 09. 05. 2013 ob 10:00 uri po lokalnem času na lokaciji Centralne čistilne naprave Ljubljana, Cesta v Prod 100, SI-1000 Ljubljana.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 27. 5. 2013, 23:59.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

— objave obvestila o javnem naročilu, ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 079-132729 (2013-04-19)

Dodatne informacije (2013-05-24)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-24 📅
Rok za predložitev: 2013-06-11 📅
Datum objave: 2013-05-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 102-173511
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 79-132729
Številka UL-S: 102
Vir: OJS 2013/S 102-173511 (2013-05-24)

Dodatne informacije (2013-06-05)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-06-07 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 109-185554
Številka UL-S: 109
Vir: OJS 2013/S 109-185554 (2013-06-05)

Dodatne informacije (2013-08-01)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-01 📅
Datum objave: 2013-08-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 151-261954
Številka UL-S: 151
Vir: OJS 2013/S 151-261954 (2013-08-01)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov

Gradbena dela na komunalni čistilni napravi