»Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«

Občina Dravograd

Izvajal se bo gradbeni nadzor nad gradbenimi deli in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na projektu »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. Nadzor se mora izvajati skladno z določili ZGO-1, pogodbenimi določili FIDIC in določili te razpisne dokumentacije. Projekt je sestavljen iz sledečih podprojektov:
— Podprojekt 1: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Dravograd,
— Podprojekt 2: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Muta,
— Podprojekt 3: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Vuzenica,
— Podprojekt 4: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Radlje ob Dravi ter
— Podprojekt 5: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Podvelka.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-27. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-05-17.

Kdo?

• Občina Dravograd

Kaj?

• Storitve gradbenega nadzora › Storitve nadzora gradbišč

Kje?

• Koroška

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-05-17	Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-20	Dodatne informacije
2013-06-24	Dodatne informacije
2013-10-24	Dodatne informacije

Obvestilo o javnem naročilu (2013-05-17)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve gradbenega nadzora
Količina ali obseg:

Izvajal se bo gradbeni nadzor nad gradbenimi deli in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na projektu »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. Nadzor se mora izvajati skladno z določili ZGO-1, pogodbenimi določili FIDIC in določili te razpisne dokumentacije. Projekt je sestavljen iz sledečih podprojektov:— Podprojekt 1: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Dravograd,— Podprojekt 2: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Muta,— Podprojekt 3: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Vuzenica,— Podprojekt 4: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Radlje ob Dravi ter— Podprojekt 5: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Podvelka.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve gradbenega nadzora 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Dravograd
Poštni naslov: Trg 4. julija 7
Poštna številka: 2370
Poštno mesto: Dravograd
Stik
Internetni naslov: http://www.dravograd.si/ 🌏
E-naslov: obcina@dravograd.si 📧
Telefon: +386 28723560 📞
Faks: +386 28723574 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-17 📅
Rok za predložitev: 2013-06-27 📅
Datum objave: 2013-05-22 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 097-165678
Številka UL-S: 97
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/7231-124371056266752/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19.6.2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

— Podprojekt 1: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Dravograd,

— Podprojekt 2: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Muta,

— Podprojekt 3: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Vuzenica,

— Podprojekt 4: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Radlje ob Dravi ter

— Podprojekt 5: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Podvelka.

Količina ali obseg:

— Podprojekt 1: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Dravograd,

— Podprojekt 2: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Muta,

— Podprojekt 3: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Vuzenica,

— Podprojekt 4: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Radlje ob Dravi ter

— Podprojekt 5: Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Podvelka.

Referenčna številka: 430-0019/2012-22
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja, področje voda«; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, občina Muta, občina Vuzenica, občina Radlje ob Dravi in občina Podvelka.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Osnovna sposobnost ponudnika I.

Pogoj

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, Določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.

Dokazilo

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

2. Osnovna sposobnost ponudnika II.

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

3. Osnovna sposobnost ponudnika III

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. Osnovna sposobnost ponudnika IV

POGOJ

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi..

14. Sprejem obveznosti

Ponudnik sprejema vse obveznosti, določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Ponudba podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

V primeru partnerski ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

15. Resničnost izjav

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

V primeru partnerski in podizvajalskih ponudb, mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.

Ekonomski in finančni položaj:

6. Ekonomska in finančna sposobnost I

Pogoj

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

7. Ekonomska in finančna sposobnost II

Ponudnik bo imel v okviru izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v porečju drave 3. sklop ves čas zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti – strokovnega nadzora (33. člen ZGO-1). Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 500 000,00 EUR zavarovalne vsote.

Izjava ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev, da bo imel v okviru izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v porečju drave – 3. sklop ves čas zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v zahtevani višini najmanj 500 000,00 EUR letne zavarovalne vsote. Prav tako mora izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, v roku 10 dni po podpisu pogodbe, predložiti Kopijo zavarovalne police, iz katere mora biti razvidna podlaga za kritje odškodninskih zahtevkov, z veljavnostjo najmanj do 30.6.2016, z možnostjo podaljšanja do zaključka projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop.

8. Ekonomska in finančna sposobnost III

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.

dokazilo

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

V primeru partnerski ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

9. Ekonomska in finančna sposobnost IV

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 1 000 000,00 EUR..

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev podal lastno izjavo, da je imel v letih 2010, 2011, 2012 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 1 000 000,00 EUR.

V primeru partnerski ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 500 000,00 EUR.

10. Ekonomska in finančna sposobnost V

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove kapacitete, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.

V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.

Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

11. Tehnična sposobnost I

Pogoj

Ključno osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri storitvah gradbenega nadzora v okviru predmetnega razpisa, mora biti vpisano v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Dokazilo

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je ključno osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri storitvah nadzora, vpisano v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. v kolikor v času oddaje ponudbe ključno osebje, ki ga ponudnik prijavlja za opravljanje storitev gradbenega nadzora ni vpisano v IZS, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

12. Tehnična sposobnost II

Ponudnik v zadnjih treh (3) letih pred objavo na portalu javnih naročil izkazuje reference pri uspešni izvedbi:

 vsaj treh storitev svetovalnega inženiringa po FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema v skupni dolžini najmanj 30 000 m, od katerih so bili na najmanj enem (1) sistemu zgrajeni najmanj sledeči objekti:

 pet (5) črpališč,

 pet (5) vodohranov, od katerih sta vsaj dva vodohrana kapacitete 100 m3 in

 dve (2) prečrpalnici – hidropostaji.

Upoštevane bodo reference, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem delu (referenčne tabele in izpolnjena ter podpisana referenčna potrdila investitorjev).

Predložitev navedenih dokazil se zahteva tudi za tuje ponudnike.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

13. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:

A. odgovornega nadzornika, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj univerzitetna izobrazba gradbene smeri,

— najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik,

— aktivno znanje slovenskega jezika (tekoče in govorno pisno znanje slovenskega jezika),

 v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri vsaj dveh (2) poslih nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema v skupni dolžini najmanj 30 000 m, od katerih so bili na najmanj enem (1) sistemu zgrajeni najmanj sledeči objekti:

Upoštevane bodo reference za objekte, za katere je bilo do datuma objave na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.

B. Odgovornega nadzornika za gradbena in obrtniška dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj višjo strokovno izobrazbo gradbene smeri,

 v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika za gradbena in obrtniška dela pri vsaj dveh (2) poslih nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema v skupni dolžini najmanj 30 000 m, od katerih so bili na najmanj enem (1) sistemu zgrajeni najmanj sledeči objekti:

C. Odgovornega nadzornika strojnih instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj višjo strokovno izobrazbo strojne smeri,

 v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika strojnih instalacij pri vsaj dveh (2) poslih nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema v skupni dolžini najmanj 30 000 m, od katerih so bili na najmanj enem (1) sistemu zgrajeni najmanj sledeči objekti:

D. Odgovornega nadzornika elektro instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj višjo strokovno izobrazbo elektro smeri,

 v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika elektro instalacij pri vsaj dveh (2) poslih nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema v skupni dolžini najmanj 30 000 m, od katerih so bili na najmanj enem (1) sistemu zgrajeni najmanj sledeči objekti:

E. Odgovornega nadzornika nad tehnologijo, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj višjo strokovno izobrazbo kemijske, gradbene, strojne ali druge podobne tehnične smeri ,

 v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri vsaj enem (1) poslu nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema na katerem so bili zgrajeni najmanj sledeči objekti:

Oseba, ki je imenovana za nadzornika, ne sme biti zaposlena pri katerikoli izmed izvajalskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

F. koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

— najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,

— strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost pri delu,

— najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja koordinatorja varnosti pri delu,

— opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje varnosti pri delu,

— najmanj dve referenci, kjer je v zadnjih 3 letih od objave javnega naročila izvajal dela koordinatorja za varnost in zdravje pri izgradnji oz. nadgradnji vodovodnega sistema.

Oseba, ki je imenovana za koordinatorja v fazi izvajanja projekta ne sme biti zaposlena pri katerikoli izmed izvajalskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih Referenčnih potrdil za odgovornega nadzornika, za nadzornika za gradbena in obrtniška dela, nadzornika strojnih instalacij, nadzornika elektro instalacij in tehnologijo ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Predložitev navedenih dokazil se zahteva tudi za tuje ponudnike.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Zavarovanje za resnost ponudbe

V ponudbi se zahteva predložitev bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe v višini 20 000,00 EUR. Veljavnost bančne garancije je 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

— ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

— ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po izpolnitvi vseh obveznosti. Izvajalec je hkrati dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji. Podaljševanje zavarovanja za dobro izvedbo je dovoljeno le v primerih, ko naročnik in izvajalec sporazumno podaljšata rok v kolikor je to potrebno zaradi podaljšanja roka pri izvedbi projekta oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«.Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje:

— kvalitetne izvedbe pogodbenih del,

— pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

— plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

— poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

— poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,

— neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel ter

— izvedbo obveznosti v zvezi z odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Skladno z Razpisno dokumentacijo.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gos. subjektov

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

— imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

— pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

— obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

— določbe glede načina plačila preko vodilnega ponudnika,

— izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

— navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec (ob pogoju, da nikoli ne nastopa kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV).

V primeru kršitev določil iz prejšnjega odstavka bodo tiste ponudbe, pri katerih nastopa takšen podizvajalec in v katerih vrednost del, ki jih bo opravil ta podizvajalec, presega 20 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

— ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

— je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

— so koncernske družbe;

— sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

— so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 57/2012).

Podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

— vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

— podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

— predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

— del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema…

… posamezni podizvajalec,

… glavni ponudnik,

— izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

— izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

— izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

— da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-27 📅
Kraj odpiranja: Na sedežu naročnika.
Lokacija: Na sedežu naročnika.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Muta
Poštni naslov: Glavni trg 17
Poštno mesto: Muta
Poštna številka: 2366
Ime naročnika: Občina Vuzenica
Poštni naslov: Mladinska ulica 1
Poštno mesto: Vuzenica
Poštna številka: 2367
Ime naročnika: Občina Radlje ob Dravi
Poštni naslov: Mariborska cesta 7
Poštno mesto: Radlje ob Dravi
Poštna številka: 2360
Ime naročnika: Občina Podvelka
Poštni naslov: Podvelka 13
Poštno mesto: Podvelka
Poštna številka: 2363
Stik
Kontaktna točka: mag. Marko Verčnik

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-06-27 📅
Končni datum: 2016-06-30 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-0019/2012-22
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/7231-124371056266752/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19.6.2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Dravograd
Poštni naslov: Trg 4. julija 7
Poštno mesto: Dravograd
Poštna številka: 2370
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina@dravograd.si 📧
Telefon: +386 28723560 📞
Internetni naslov: http://www.dravograd.si/ 🌏
Faks: +386 28723574 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, odslej ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

— objave obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 097-165678 (2013-05-17)

Dodatne informacije (2013-06-20)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-20 📅
Datum objave: 2013-06-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 121-207350
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 97-165678
Številka UL-S: 121
Vir: OJS 2013/S 121-207350 (2013-06-20)

Dodatne informacije (2013-06-24)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-24 📅
Rok za predložitev: 2013-07-01 📅
Datum objave: 2013-06-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 122-209279
Številka UL-S: 122
Vir: OJS 2013/S 122-209279 (2013-06-24)

Dodatne informacije (2013-10-24)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-24 📅
Datum objave: 2013-10-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 209-362350
Številka UL-S: 209
Vir: OJS 2013/S 209-362350 (2013-10-24)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (20 nova javna naročila)

Storitve, povezane z gradbeništvom (1)

Storitve gradbenega nadzora (1)

Storitve nadzora gradbišč