»Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop«

Mestna občina Kranj

Izvajal se bo gradbeni nadzor nad gradbenimi deli in koordinacija za varnost in zdravje pri delu na projektu »Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop«. Nadzor se mora izvajati skladno z določili ZGO-1, pogodbenimi določili FIDIC in določili razpisne dokumentacije.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-04-18. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-03-08.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Kdo?

• Mestna občina Kranj

Kaj?

• Storitve gradbenega nadzora › Storitve nadzora gradbišč

Kje?

• Gorenjska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-03-08	Obvestilo o javnem naročilu
2013-03-25	Dodatne informacije
2013-04-10	Dodatne informacije
2013-07-15	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-03-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve gradbenega nadzora
Količina ali obseg:

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve gradbenega nadzora 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Kranj
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Poštna številka: 4000
Poštno mesto: Kranj
Stik
Internetni naslov: http://www.kranj.si 🌏
E-naslov: obcina.kranj@kranj.si 📧
Telefon: +386 42373201 📞
Faks: +386 42373107 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-08 📅
Rok za predložitev: 2013-04-18 📅
Datum objave: 2013-03-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 050-082019
Številka UL-S: 50
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/7231-98839037488992/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 10. 4. 2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Osnovna sposobnost ponudnika I

Pogoj

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Dokazilo

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Osnovna sposobnost ponudnika II

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

3. Osnovna sposobnost ponudnika III

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. Osnovna sposobnost ponudnika IV

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti V

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

13. Sprejem obveznosti

Ponudnik sprejema vse obveznosti, določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Ponudba podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

V primeru partnerski ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

14. Resničnost izjav

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

V primeru partnerski in podizvajalskih ponudb, mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.

Ekonomski in finančni položaj:

6. Ekonomska in finančna sposobnost I

Pogoj

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

7. Ekonomska in finančna sposobnost II

Ponudnik ima in bo imel v okviru izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop ves čas zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (33. člen ZGO-1). Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 150 000,00 EUR zavarovalne vsote.

Izjava ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev, da ima in bo imel v okviru izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop ves čas zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v zahtevani višini najmanj 150 000,00 EUR letne zavarovalne vsote. Prav tako mora ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje predmetnega pogoja v ponudbi predložiti Kopijo zavarovalne police, iz katere mora biti razvidna podlaga za kritje odškodninskih zahtevkov, z veljavnostjo najmanj do 30.4.2015, z možnostjo podaljšanja do zaključka projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop .

8. Ekonomska in finančna sposobnost III

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

V primeru partnerski ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

9. Ekonomska in finančna sposobnost V

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB4.

Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo originala ali overjene kopije obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.

Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.

V primeru partnerski ali podizvajalskih ponudb ali sklicevanja na druge gospodarske subjekte mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, podizvajalcev ali gospodarskih subjektov na katere kapacitete se sklicuje.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

10. Tehnična sposobnost I

Pogoj

Ključno osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri storitvah gradbenega nadzora v okviru predmetnega razpisa, mora biti vpisano v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Dokazilo

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je ključno osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri storitvah nadzora, vpisano v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. v kolikor v času oddaje ponudbe ključno osebje, ki ga ponudnik prijavlja za opravljanje storitev gradbenega nadzora ni vpisano v IZS, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

11. Tehnična sposobnost II

Ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo na portalu javnih naročil izkazuje reference pri izvedbi:

 uspešni izvedbi vsaj treh (3) storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC (gradbena pogodba na osnovi pravil FIDIC) pri izgradnji objekta komunalne infrastrukture na področju okolja (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija) in od tega vsaj:

- uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC (gradbena pogodba na osnovi pravil FIDIC) pri izgradnji vodovodnega sistema s premerom najmanj 50 mm v dolžini najmanj 10 000 m,

 uspešni izvedbi vsaj ene (1) storitve nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC (gradbena pogodba na osnovi pravil FIDIC) pri izgradnji vodovodnega sistema v dolžini najmanj 10 000 m ter z najmanj enim objektom na vodovodnem sistemu (kot objekt se upošteva vodohran ali črpališče).

Seštevanje referenc v smislu prijave več referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano minimalno dolžino ali ostale karakteristike omrežja, se ne dopušča in ne bo upoštevano kot izpolnitev predmetnega pogoja.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem delu (referenčne tabele in izpolnjena ter podpisana referenčna potrdila investitorjev).

Predložitev navedenih dokazil se zahteva tudi za tuje ponudnike.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

12. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:

A. odgovornega nadzornika, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj univerzitetna izobrazba gradbene smeri,

- najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik,

- aktivno znanje slovenskega jezika (tekoče govorno in pisno znanje slovenskega jezika),

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri vsaj…

… enem (1) poslu nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s premerom najmanj 50 mm v dolžini najmanj 10 000 m,

… eni (1) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s v dolžini najmanj 10 000 m ter z najmanj enim objektom na sistemu (kot objekt se upošteva vodohran ali črpališče).

B. Odgovornega nadzornika za gradbena in obrtniška dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj višjo strokovno izobrazbo gradbene smeri,

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika za gradbena in obrtniška dela pri vsaj…

… enem (1) poslu nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s premerom najmanj 50 mm v dolžini najmanj 10 000 m,

C. Odgovornega nadzornika strojnih instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj višjo strokovno izobrazbo strojne smeri,

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika strojnih instalacij pri vsaj…

… enem (1) poslu nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s premerom najmanj 50 mm v dolžini najmanj 10 000 m

D. Odgovornega nadzornika elektro instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj višjo strokovno izobrazbo elektro smeri,

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika elektro instalacij pri vsaj…

… enem (1) poslu nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s premerom najmanj 50 mm v dolžini najmanj 10 000 m,

E. Odgovornega nadzornika nad tehnologijo, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj višjo strokovno izobrazbo kemijske, gradbene, strojne ali druge podobne tehnične smeri,

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika za tehnologijo pri vsaj eni (1) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri izgradnji vodovodnega sistema s v dolžini najmanj 10 000 m ter z najmanj enim objektom na sistemu (kot objekt se upošteva vodohran ali črpališče).

Oseba, ki je imenovana za nadzornika, ne sme biti zaposlena pri katerikoli izmed izvajalskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

F. koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,

- strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost pri delu,

- najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja koordinatorja varnosti pri delu,

- opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje varnosti pri delu,

- najmanj dve referenci, kjer je v zadnjih 3 letih od objave javnega naročila izvajal dela koordinatorja za varnost in zdravje pri izgradnji oziroma nadgradnji vodovodnega sistema od katerih je vsaj eden izmed teh vseboval objekte na vodovodnem sistemu (kot objekt se upošteva vodohran ali črpališče).

Oseba, ki je imenovana za koordinatorja v fazi izvajanja projekta ne sme biti zaposlena pri katerikoli izmed izvajalskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih Referenčnih potrdil za odgovornega nadzornika, za nadzornika za gradbena in obrtniška dela, nadzornika strojnih instalacij, nadzornika elektro instalacij in tehnologijo ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Predložitev navedenih dokazil se zahteva tudi za tuje ponudnike.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Zavarovanje za resnost ponudbe

V ponudbi se zahteva predložitev bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe, ki znaša 10 % ponudbene vrednosti brez DDV. Veljavnost bančne garancije je 120 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevane bančne garancije ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem garancije za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Bančna garancija mora biti brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca bančne garancije in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Garancija mora veljati še najmanj 120 dni po poteku garancijskega roka za vgrajeno opremo, ki veže izvajalca gradnje objekta. Izvajalec je hkrati dolžan zagotoviti veljavno bančno garancijo za ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec je dolžan predložiti bančno garancijo za celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji. Podaljševanje garancije je dovoljeno le v primerih, ko naročnik in izvajalec sporazumno podaljšata rok za izvedbo projekta.

Bančna garancija se predloži za zavarovanje:

- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- primera odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- prekoračitve pogodbenega roka,

- opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,

- izvedbe obveznosti v zvezi z odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gos. subjektov

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe glede načina plačila preko vodilnega ponudnika,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec (ob pogoju, da nikoli ne nastopa kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV).

V primeru kršitev določil iz prejšnjega odstavka bodo tiste ponudbe, pri katerih nastopa takšen podizvajalec in v katerih vrednost del, ki jih bo opravil ta podizvajalec, presega 20 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012).

Podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo nominirani podizvajalci.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema…

… posamezni podizvajalec,

… glavni ponudnik,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik in vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa (osnovna sposobnost). Izpolnjevanje ostalih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-04-18 📅
Kraj odpiranja: Mestna občina Kranj
Lokacija: Mestna občina Kranj
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina naklo
Poštni naslov: Stara cesta 61
Poštno mesto: Naklo
Poštna številka: 4202
Ime naročnika: Občina preddvor
Poštni naslov: Dvorski trg 10
Poštno mesto: Preddvor
Poštna številka: 4205
Stik
Kontaktna točka: Brane Šimenc

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-04-18 📅
Končni datum: 2015-04-30 📅
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/7231-98839037488992/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 10. 4. 2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Kranj
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Poštno mesto: Kranj
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina.kranj@kranj.si 📧
Telefon: +386 42373201 📞
Internetni naslov: http://www.kranj.si 🌏
Faks: +386 42373107 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, odslej ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 050-082019 (2013-03-08)

Dodatne informacije (2013-03-25)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-25 📅
Datum objave: 2013-03-27 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 061-101364
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 50-082019
Številka UL-S: 61
Vir: OJS 2013/S 061-101364 (2013-03-25)

Dodatne informacije (2013-04-10)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-10 📅
Datum objave: 2013-04-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 073-120832
Številka UL-S: 73
Vir: OJS 2013/S 073-120832 (2013-04-10)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-07-15)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 146 480 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-15 📅
Datum objave: 2013-07-18 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 138-240155
Številka UL-S: 138
Dodatne informacije
Pomoč pri izvedbi storitev nadzora

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: 430-3/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mestna občina Kranj, občina Naklo in občina Preddvor.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-06-21 📅
Ime: DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Poštni naslov: Kotnikova ulica 40
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@dri.si 📧
Internetni naslov: http://www.dri.si/sl 🌏
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Naklo
Občina Preddvor

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 61-101364
2013/S 73-120832

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Internetni naslov: http://www.kranj.si/ 🌏
Vir: OJS 2013/S 138-240155 (2013-07-15)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (20 nova javna naročila)

Storitve, povezane z gradbeništvom (1)

Storitve gradbenega nadzora (1)

Storitve nadzora gradbišč