Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Mestna občina Ptuj

Z izvedbo projekta je predvidena nadgradnja obstoječe infrastrukture CERO Gajke in sicer:
-Rekonstrukcija z nadvišanjem deponijskega polja I
-Novogradnja deponijskega polja II
-Vzpostavitev sistema predčiščenja odpadnik industrijskih vod ter
-Novogradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO)

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-10-01. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-08-20.

Kdo? Kaj? Kje?
Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2013-08-20 Obvestilo o javnem naročilu
2013-09-10 Dodatne informacije
2013-09-16 Dodatne informacije
2013-10-02 Dodatne informacije
2013-10-08 Dodatne informacije
2013-10-24 Dodatne informacije
2013-12-05 Dodatne informacije
Obvestilo o javnem naročilu (2013-08-20)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov
Količina ali obseg:
Z izvedbo projekta je predvidena nadgradnja obstoječe infrastrukture CERO Gajke in sicer:-Rekonstrukcija z nadvišanjem deponijskega polja I-Novogradnja deponijskega polja II-Vzpostavitev sistema predčiščenja odpadnik industrijskih vod ter-Novogradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO)22 843 613,30
Pokaži več
Skupna vrednost javnega naročila: 22 843 613,30 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Ptuj
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštna številka: 2250
Poštno mesto: Ptuj
Stik
E-naslov: alenka.korpar@ptuj.si 📧
Telefon: +386 27482999 📞
Faks: +386 27482998 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-20 📅
Rok za predložitev: 2013-10-01 📅
Datum objave: 2013-08-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 163-283426
Številka UL-S: 163
Dodatne informacije
Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 5.9.2013 ob 09:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, SI-2250 Ptuj. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.ptuj.si/razpisi?id=000039007 Razpisni dokumentaciji so priložene, kot pomoč pri pripravi ponudbe, ključne grafične priloge: http://www.ptuj.si/razpisi?cat=000011214 Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.ptuj.si/razpisi?id=000039007 Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 23.9.2013.
Pokaži več

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Z izvedbo projekta je predvidena nadgradnja obstoječe infrastrukture CERO Gajke in sicer:
-Rekonstrukcija z nadvišanjem deponijskega polja I
-Novogradnja deponijskega polja II
-Vzpostavitev sistema predčiščenja odpadnik industrijskih vod ter
-Novogradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO)
Količina ali obseg:
Z izvedbo projekta je predvidena nadgradnja obstoječe infrastrukture CERO Gajke in sicer:
-Rekonstrukcija z nadvišanjem deponijskega polja I
-Novogradnja deponijskega polja II
-Vzpostavitev sistema predčiščenja odpadnik industrijskih vod ter
-Novogradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO)
Trajanje: 1394 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Ravnanje s komunalnimi odpadki.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mestna občina Ptuj

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Ur.l. RS, št. 12/2013);
2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
Pokaži več
3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
Pokaži več
4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;
Pokaži več
7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
-Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
-Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
-Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti, ki so navedeni pod zaporedno številko 1, 3, 4, 5 in 6 (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
Pokaži več
-Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogoja glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
Pokaži več
Ekonomski in finančni položaj:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2012, 2011 in 2010 enaki najmanj protivrednosti 22.000.000,00 EUR;
9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa;
10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
11. Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody's najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.
Pokaži več
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
-Obrazec 5.8: Finančni podatki
-Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2012, 2011 in 2010, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja.
- Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
-Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
-Dokazilo o tekoči bonitetni oceni, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila
Tehnične in strokovne sposobnosti:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
12. da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila:
- izgradil vsaj eno (1) odlagališče nenevarnih (komunalnih) odpadkov kapacitete odlaganja vsaj 80 000 m
- izgradil vsaj en (1) objekt za ravnanje z odpadki (sortirnica kapacitete vsaj 10 000 ton/leto ali kompostarna kapacitete vsaj 6.000 ton/leto ali objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 20 000 ton/leto) in
- izvedel vsaj en (1) projekt izrabe bioplina za proizvodnjo električne energije moči vsaj 1,0 MW
13. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri:
- izgradnji vsaj enega (1) odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov kapacitete odlaganja vsaj 80 000 m
- izgradnji vsaj enega (1) objekta za ravnanje z odpadki (sortirnica kapacitete vsaj 10 000 ton/leto ali kompostarna kapacitete vsaj 6.000 ton/leto ali objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 20 000 ton/leto).
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
14. da ima ponudnikov odgovorni vodja gradbenih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja gradbenih del izkušnje pri:
- izgradnji vsaj enega (1) objekta za ravnanje z odpadki (sortirnica kapacitete vsaj 10 000 ton/leto ali kompostarna kapacitete vsaj 6.000 ton/leto ali objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 20 000 ton/leto)
Odgovorni vodja gradbenih del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja gradbenih del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
15. da ima ponudnikov odgovorni vodja tehnoloških del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja tehnoloških del izkušnje pri izvedbi vsaj:
- izgradnji vsaj enega (1) objekta za ravnanje z odpadki (sortirnica kapacitete vsaj 10 000 ton/leto ali kompostarna kapacitete vsaj 6.000 ton/leto ali objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 20 000 ton/leto) in
- izvedbi vsaj enega (1) projekta izrabe bioplina za proizvodnjo električne energije moči vsaj 1,0 MW
Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj z odgovornimi vodji posameznih tehnoloških del, ki skupaj izpolnjujejo vse pogoje.
Odgovorni vodja tehnoloških del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja tehnoloških del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
16. da ima ponudnikov odgovorni vodja projekta (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja projekta izkušnje pri izgradnji vsaj:
- enega (1) odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov kapacitete odlaganja vsaj 80 000 m
- enega (1) objekta za ravnanje z odpadki (sortirnica kapacitete vsaj 10 000 ton/leto ali kompostarna kapacitete vsaj 6.000 ton/leto ali objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete vsaj 20 000 ton/leto).
Odgovorni vodja projekta bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja projekta, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
17. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in dodatkih
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
-Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca
-Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
-Obrazec 5.12: Poslovni življenjepis
-Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
-Obrazec 5.14: Referenčna potrdila odgovornega vodje gradbenih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
-Obrazec 5.15: Referenčna potrdila odgovornega vodje tehnoloških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
-Obrazec 5.16: Referenčna potrdila odgovornega vodje projekta, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
-Obrazec 5.20: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil
-Prospektna dokumentacija
Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 600 000 EUR. Garancija za resnost ponudbe mora veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb. V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).
Pokaži več
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani naročnika.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-10-01 📅
Kraj odpiranja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, SI-2250 Ptuj.
Lokacija: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, SI-2250 Ptuj.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb bo javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: ga. Alenka Korpar

Sklic
Dodatne informacije
Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 5.9.2013 ob 09:00 uri po lokalnem času na naslovu naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, SI-2250 Ptuj.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
Razpisni dokumentaciji so priložene, kot pomoč pri pripravi ponudbe, ključne grafične priloge:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.ptuj.si/razpisi?id=000039007
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 23.9.2013.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Ptuj
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštno mesto: Ptuj
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur.l. RS 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013) ne določa drugače.
Pokaži več
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu, ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
Pokaži več
- prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Pokaži več
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 163-283426 (2013-08-20)
Dodatne informacije (2013-09-10)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-09-10 📅
Datum objave: 2013-09-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 177-304662
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 163-283426
Številka UL-S: 177
Vir: OJS 2013/S 177-304662 (2013-09-10)
Dodatne informacije (2013-09-16)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-09-16 📅
Rok za predložitev: 2013-10-15 📅
Datum objave: 2013-09-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 182-313223
Številka UL-S: 182
Vir: OJS 2013/S 182-313223 (2013-09-16)
Dodatne informacije (2013-10-02)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-02 📅
Datum objave: 2013-10-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 193-331962
Številka UL-S: 193
Vir: OJS 2013/S 193-331962 (2013-10-02)
Dodatne informacije (2013-10-08)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-08 📅
Rok za predložitev: 2013-10-29 📅
Datum objave: 2013-10-10 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 197-339685
Številka UL-S: 197
Vir: OJS 2013/S 197-339685 (2013-10-08)
Dodatne informacije (2013-10-24)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-24 📅
Rok za predložitev: 2013-11-12 📅
Datum objave: 2013-10-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 210-363370
Številka UL-S: 210
Vir: OJS 2013/S 210-363370 (2013-10-24)
Dodatne informacije (2013-12-05)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-12-05 📅
Datum objave: 2013-12-10 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 239-414741
Številka UL-S: 239
Vir: OJS 2013/S 239-414741 (2013-12-05)
Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕
Sorodna iskanja 🔍
Izdelki/storitve:
Gradbena dela Dela na objektih ali delih objektov... Dela na inženirskih in visokih gradnjah Gradbena dela na gradbenih inženirskih... Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in... Inženirske storitve Storitve gradbenega projektiranja