Javno naročilo za izbiro izvajalca inženirskih storitev po FIDIC, storitev gradbenega nadzora po ZGO in storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«

Mestna občina Novo mesto

Javno naročilo zajema inženirske storitve po FIDIC (bela knjiga), storitve gradbenega nadzora po veljavnem Zakonu o graditvi objektov (ZGO) in storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«. Gradbena dela v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« se bodo izvajala na podlagi dveh ločenih pogodb in sicer:
- gradnja vodarn za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rumeni knjigi
- gradnja cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rdeči knjigi.
Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del.Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, tako za inženirske storitve po FIDIC (bela knjiga), storitve gradbenega nadzora po ZGO in storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 za projekt izgradnje vodarne, kot za inženirske storitve po FIDIC (bela knjiga), storitve gradbenega nadzora po ZGO in storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 za projekt izgradnje cevovodov in vodohranov.
Javno naročilo zajema tudi storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Inženir bo izvajal naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču z zato usposobljenimi osebami v obsegu in v skladu z veljavnimi predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delo bo Inženir izvajal v pripravljalni fazi projekta in v fazi izvajanja projekta. Naloge v zvezi s koordinacijo za varnost in zdravje pri delu so zlasti:
- imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- usklajevanje in zagotavljanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
- zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki delajo na gradbiščih, s ciljem preprečevanja poškodb pri delu,
- preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovanih aktivnosti,
- preverjanje, da na gradbišča vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišča,
- vodenje vse potrebne in ustrezne dokumentacije,
- opravljanje vseh nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v imenu naročnika, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
Rok izvajanja storitev po tem javnem naročilu je predvidoma 835 od podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje vodarn za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rumeni knjigi in predvidoma 835 dni od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rdeči knjigi. V primeru spremembe roka za dokončanje del izvajalcev gradenj, je rok izvajanja storitev do izdaje Potrdila o izvedbi vsakemu posameznemu izvajalcu gradenj.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ne bo pridobil odločbe o sofinanciranju projekta v sklopu 1 ali sklopu 2, pogodbo sklene zgolj za sklop, odsek ali postavko predračuna, za katero bo imel zagotovljena sredstva in sicer po ceni, kot izhaja iz sklopa, odseka ali postavke, za katero bo sklenjena pogodba. Navedeno bo naročnik korigiral najkasneje pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-05. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-26.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Mestna občina Novo mesto

Kaj?

• Storitve svetovanja na področju zaščite pred nevarnostmi in njihovega obvladovanja › Storitve na področju zdravja in varnosti

Kje?

• Jugovzhodna Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-26	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-24	Dodatne informacije
2013-06-13	Dodatne informacije
2013-09-10	Obvestilo o oddaji naročila
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-11-26	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
Količina ali obseg: Razvidno iz prilog razpisne dokumentacije.
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Novo mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo mesto
Stik
Internetni naslov: http://www.novomesto.si/ 🌏
E-naslov: info@novomesto.si 📧
Telefon: +386 73939202 📞
Faks: +386 73939208 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-26 📅
Rok za predložitev: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-05-02 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 085-144533
Številka UL-S: 85
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/9012-299648118251328/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26. 5. 2013, 23:59.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

- gradnja vodarn za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rumeni knjigi

- gradnja cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rdeči knjigi.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del.Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, tako za inženirske storitve po FIDIC (bela knjiga), storitve gradbenega nadzora po ZGO in storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 za projekt izgradnje vodarne, kot za inženirske storitve po FIDIC (bela knjiga), storitve gradbenega nadzora po ZGO in storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu po Uredbi 83/05 za projekt izgradnje cevovodov in vodohranov.

Javno naročilo zajema tudi storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Inženir bo izvajal naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču z zato usposobljenimi osebami v obsegu in v skladu z veljavnimi predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delo bo Inženir izvajal v pripravljalni fazi projekta in v fazi izvajanja projekta. Naloge v zvezi s koordinacijo za varnost in zdravje pri delu so zlasti:

- imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- usklajevanje in zagotavljanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,

- zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki delajo na gradbiščih, s ciljem preprečevanja poškodb pri delu,

- preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovanih aktivnosti,

- preverjanje, da na gradbišča vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišča,

- vodenje vse potrebne in ustrezne dokumentacije,

- opravljanje vseh nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v imenu naročnika, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Rok izvajanja storitev po tem javnem naročilu je predvidoma 835 od podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje vodarn za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rumeni knjigi in predvidoma 835 dni od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki bo izvajana skladno z določili FIDIC po rdeči knjigi. V primeru spremembe roka za dokončanje del izvajalcev gradenj, je rok izvajanja storitev do izdaje Potrdila o izvedbi vsakemu posameznemu izvajalcu gradenj.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ne bo pridobil odločbe o sofinanciranju projekta v sklopu 1 ali sklopu 2, pogodbo sklene zgolj za sklop, odsek ali postavko predračuna, za katero bo imel zagotovljena sredstva in sicer po ceni, kot izhaja iz sklopa, odseka ali postavke, za katero bo sklenjena pogodba. Navedeno bo naročnik korigiral najkasneje pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.

Trajanje: 835 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Kraj izvedbe je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja in predloži izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Ponudnik hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;

- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre-nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;

- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja in priloži izpolnjen obrazec VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI S PLAČILI DAVKOV OZIROMA

PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudniki v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.

Ponudnik predloži fotokopijo veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb izvajal storitve gradbenega nadzora po pogodbenih določilih FIDIC nad projektom izgradnje vodovodnega omrežja v dolžini najmanj 10 km, storitve gradbenega nadzora po pogodbenih določilih FIDIC nad projektom izgradnje vodarne s tehnologijo čiščenja z ultrafiltracijo zmogljivosti najmanj 100 l/s in storitve gradbenega nadzora po pogodbenih določilih FIDIC nad projektom izgradnje vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje voda, vodotesne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnikov posla podpisana referenčna potrdila.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično. Pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalcem. Kot datum izvedbe se šteje datum pridobitve potrdila oz. zapisnika o zaključku del.

Ponudnik imenuje odgovornega nadzornika, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- izpolnjuje pogoje veljavnega Zakona o graditvi objektov,

- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

in izpolnjuje referenčni pogoj:

- je kot odgovorni nadzornik v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb po pogodbenih določilih FIDIC sodeloval pri vsaj enem projektu izgradnje vodovoda v dolžini najmanj 10 km in pri vsaj enem projektu izgradnje vodarne s tehnologijo čiščena z ultrafiltracijo zmogljivosti najmanj 50 l/s in pri vsaj enem projektu izgradnje vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje voda, vodotesne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

Ponudnik navede imenovanega odgovornega nadzornika in pripadajoč referenčni posel, ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v zato predvideno mesto v obrazcu PONUDBA. Imenovana oseba ne more opravljati hkrati tudi funkcije odgovornega nadzornika posameznih del.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično. Ponudnik lahko pogoj izpolni s podizvajalcem. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri vodilnem partnerju, katerem od ostalih partnerjev ali katerem od imenovanih podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. pogodbe). Kot datum izvedbe se šteje datum pridobitve potrdila oz. zapisnika o zaključku del.

Ponudnik imenuje odgovornega nadzornika za področje tehnologije, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- je kot odgovorni nadzornik za področje tehnologije v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb po pogodbenih določilih FIDIC sodeloval pri vsaj enem projektu izgradnje vodarne s tehologijo čiščenja z ultrafiltracijo zmogljivosti vsaj 100 l/s.

Ponudnik navede imenovanega odgovornega nadzornika za področje tehnologije in pripadajoč referenčni posel v obrazcu PONUDBA. Imenovana oseba ne more opravljati hkrati tudi funkcije odgovornega nadzornika ali drugega odgovornega nadzornika posameznih del.

Ponudnik imenuje odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- izpolnjuje pogoje veljavnega Zakona o graditvi objektov

- je kot odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb po pogodbenih določilih FIDIC sodeloval pri vsaj enem projektu izgradnje vodovoda v dolžini najmanj 10 km in pri vsaj enem projektu izgradnje vodarne s tehnologijo čiščenja z ultrafiltracijo zmogljivosti vsaj 50 l/s in pri vaj enem projektu izgradnje vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje voda, vodotesne AB izvedbe, prostornine vsaj 100 m3.

Ponudnik navede imenovanega odgovornega nadzornika za področje strojnih instalacij in pripadajoč referenčni posel v obrazcu PONUDBA. Imenovana oseba ne more opravljati hkrati tudi funkcije odgovornega nadzornika ali drugega odgovornega nadzornika posameznih del.

Ponudnik imenuje odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- je kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb po pogodbenih določilih FIDIC sodeloval pri vsaj enem projektu izgradnje vodovoda v dolžini najmanj 10 km in pri vsaj enem projektu izgradnje vodarne s tehnologijo čiščenja z ultrafiltracijo zmogljivosti vsaj 50 l/s in pri vaj enem projektu izgradnje vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje voda, vodotesne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

Ponudnik imenuje odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- je kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb po pogodbenih določilih FIDIC sodeloval pri vsaj enem projektu izgradnje vodovoda v dolžini najmanj 10 km in pri vsaj enem projektu izgradnje vodarne s tehnologijo čiščenja z ultrafiltracijo zmogljivosti vsaj 50 l/s in pri vaj enem projektu izgradnje vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje voda, vodotesne AB izvedbe, prostornine vsaj 100 m3.

Ponudnik imenuje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje funkcije koordinatorja v fazi izvajanja.

Ponudnik navede koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v zato predvideno mesto v obrazcu PONUDBA.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 25.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije. V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Izbrani ponudnik (svetovalec) bo moral najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje dobre izvedbe posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 925 dni od podpisa pogodbe, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov

- če izvajalec kljub podaljšanemu roku za dokončanje del ne predloži podaljšane garancije za dobro izvedbo, skladno s pogodbo.

V primeru zapadlosti plačil v obdobju pred preteku EU finančne perspektive 2007 – 2013 (plačila do konca leta 2015) ima naročnik pravico, da izvajalcu še višino neizplačanih zneskov ter zadržani znesek plača pred potekom finančne perspektive 2007 – 2013, in sicer, ko bo inženir na pisni poziv naročnika predložil Garancijo za neizplačane zneske ter zadržani znesek v višini neizplačanih zneskov in zadržanega zneska, z veljavnostjo do predvidenega datuma zadnjega plačila. Po potrebi je inženir dolžan garancijo ustrezno podaljšati, v nasprotnem primeru je to razlog za unovčitev garancije. Stroški izdaje omenjene garancije ter stroški morebitnega podaljšanja le-te so zajeti v pogodbeni ceni.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Pogoji financiranja so razvidni iz vzorca pogodbe.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. navodil v razpisni dokumentaciji je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

Izvajanje storitve je pridržano za določen poklic:

Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012)

Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-05 📅
Kraj odpiranja: Komunala Novo mesto d.o.o.Podbevškova ulica 128000 Novo mesto.
Lokacija: Komunala Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12
8000 Novo mesto.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Mestna občina Novo mesto
Alojzij Muhič
Ime: Komunala Novo mesto d.o.o.
Poštni naslov: Podbevškova 12
Kontaktna točka: jernej.muhic@komunala-nm.si
Jernej Muhič
Telefon: +386 73932450 📞
E-naslov: jernej.muhic@komunala-nm.si 📧
Faks: +386 73932509 📠
URL za dodatne informacije: http://www.komunala-nm.si/ 🌏
URL dokumentov: http://www.komunala-nm.si/ 🌏
URL za sodelovanje: http://www.komunala-nm.si/ 🌏

Sklic
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/9012-299648118251328/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26. 5. 2013, 23:59.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Novo Mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@novomesto.si 📧
Telefon: +386 73939202 📞
Internetni naslov: http://www.novomesto.si/ 🌏
Faks: +386 73939208 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V skladu z določilom 14. člena ZPVPJN lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

2. naziv naročnika,

3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,

4. kršitve,

5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802.

Pri plačilu se uporabi sklic na številko 11 16110-7111290-xxxxxx13 (vpisati številko objave).

Podrobna navodila glede sklica so na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 085-144533 (2013-04-26)

Dodatne informacije (2013-05-24)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-24 📅
Datum objave: 2013-05-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 101-171886
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 85-144533
Številka UL-S: 101
Vir: OJS 2013/S 101-171886 (2013-05-24)

Dodatne informacije (2013-06-13)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-13 📅
Rok za predložitev: 2013-06-26 📅
Datum objave: 2013-06-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 115-196262
Številka UL-S: 115
Vir: OJS 2013/S 115-196262 (2013-06-13)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-09-10)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 304 196,64 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-09-10 📅
Datum objave: 2013-09-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 178-307651
Številka UL-S: 178

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-07-30 📅
Ime: Projekt d.d. Nova gorica
Poštni naslov: Kidričeva ulica 9A
Poštno mesto: Nova Gorica
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 101-171886
2013/S 115-196262

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Novo mesto
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je potekel z dnem pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila.

Vir: OJS 2013/S 178-307651 (2013-09-10)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 249341.51 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Uredba: Ni primerno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Storitve na področju zdravja in varnosti 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Postopek
Vrsta postopka: Ni primerno
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Vrsta naročnika: Ni primerno
Stik
Internetni naslov: http://www.novomesto.si 🌏
E-naslov: obcina@novomesto.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-12-09 📅
Datum objave: 2017-12-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 240-499057
Številka UL-S: 240

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno narocilo za izbiro izvajalca inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora in storitev.

Koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2015-08-31 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5883288000
Stik
Internetni naslov: www.novomesto.si 🌏

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2017/S 240-499057 (2017-12-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 249341.51 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum objave: 2017-12-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 241-501429
Številka UL-S: 241

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i
Vir: OJS 2017/S 241-501429 (2017-12-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-11-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 249341.51 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja 📦

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-11-26 📅
Datum objave: 2020-12-01 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 234-578578
Številka UL-S: 234

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno narocilo za izbiro izvajalca inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora in storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v projektu »Hidravlicna izboljšava vodovodnega sistema na obmocju osrednje Dolenjske«.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i ...

Oddaja naročila
Ime: Projekt d.d. Nova Gorica Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Nacionalna registrska številka: 5075742000
Skupna vrednost javnega naročila: 249341.51 EUR 💰
Vir: OJS 2020/S 234-578578 (2020-11-26)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (19 nova javna naročila)

Inženirske storitve (2)

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja