Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice

Infra d.o.o.

Predmet naročila je izdelava projektne in strokovne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice vključno z vsemi infrastrukturnimi ureditvami v skladu s sprejetim državnim prostorskim načrtom za HE Brežice.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-03. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-22.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Infra d.o.o.

Kaj?

• Inženirske storitve › Storitve gradbenega projektiranja

Kje?

• Slovenija
• Spodnjeposavska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-22	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-17	Dodatne informacije
2013-05-24	Dodatne informacije
2013-07-02	Obvestilo o oddaji naročila
2016-11-28	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2021-05-25	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-06-20	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-12-08	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2024-09-26	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-22)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve gradbenega projektiranja
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve gradbenega projektiranja 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: Infra d.o.o.
Poštni naslov: Ulica 11. novembra 34
Poštna številka: 8273
Poštno mesto: Leskovec pri Krškem
Stik
Internetni naslov: http://www.infra.si 🌏
E-naslov: tajnistvo@infra.si 📧
Telefon: +386 78163800 📞
Faks: +386 78163814 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-22 📅
Rok za predložitev: 2013-06-03 📅
Datum objave: 2013-04-24 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 080-134936
Številka UL-S: 80
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2089-264100831759584/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 25.5.2013, 9:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Referenčna številka: 10-ZJN/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Občini Brežice in Krško.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1.Gospodarski subjekt ali njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN–2. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3 in OBR–4)

2.Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

3.Gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

4.Gospodarski subjekt ima na dan, ko je bila oddana ponudba plačane zapadle obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

5.Gospodarski subjekt ima na dan, ko je bila oddana ponudba plačane zapadle obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

6.Gospodarski subjekt ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

7. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema po ponudbi. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogojev pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teh navodil ugotavljal za vsakega ponudnika posebej.

Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoje pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 izpolniti vsak sodelujoči.

Ekonomski in finančni položaj:

8.Gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. (Dokazilo: podpisana izjava OBR–3)

V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogoja pod točko 8 teh navodil ugotavljal za vsakega ponudnika posebej.

Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoj pod točkamo 8 izpolniti v celoti ponudnik sam.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

9.Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila kvalitetno in pravočasno izdelal:

- vsaj eno vrsto projektne dokumentacije (ki lahko vključuje IDZ ali/in IDP ali/in PGD ali/in PZI ali/in PID) za izgradnjo akumulacijskega bazena za hidroelektrarno vključno s pripadajočimi infrastrukturnimi ureditvami, pri čemer mora vrednost izdelane projektne dokumentacije na podlagi ene pogodbe znašati najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV;

(Dokazilo: seznam storitev OBR–10)

10.Gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila, in sicer najmanj:

- 1 (enim) strokovnjakom, ki ima status pooblaščenega inženirja pri IZS za odgovornega projektanta načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in je bil v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila odgovorni projektant ali odgovorni vodja projekta pri izdelavi najmanj:

ene projektne dokumentacije PGD ali PZI za vodnogospodarske ureditve v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV

(Dokazilo: podpisana izjava o strokovnem kadru OBR–11 in izjava- potrdilo reference strokovnega kadra OBR–11a )

- 1 (enim) strokovnjakom z izkušnjami pri projektiranju gradbeno inženirskih objektov, vpisanem v imenik IZS,

- 1 (enim) strokovnjakom z izkušnjami s področja hidrologije,

- 1 (enim) strokovnjakom s področja geodezije, vpisanem v imenik IZS (pooblaščen geodet),

- 1 (enim) strokovnjakom z izkušnjami s področja geomehanike,

- 1 (enim) odgovornim projektantom načrta krajinske arhitekture, vpisanem v imenik ZAPS,

- 1 (enim) odgovornim prostorskim načrtovalcem, vpisanem v imenik ZAPS,

- 1 (enim) strokovnjakom z izkušnjami s področja ekoremediacije,

- 1 (enim) odgovornim projektantom načrta električnih inštalacij, vpisanem v imenik IZS in

- 1 (enim) odgovornim projektantom načrta strojnih inštalacij, vpisanem v imenik IZS.

(Dokazilo: podpisana izjava o strokovnem kadru OBR–11)

11.Gospodarski subjekt mora izkazati, da bo pridobil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, za kritje zavarovalne vsote najmanj 800.000,00 EUR. Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale pri gradnji zaradi nepravilno izdelane projektne dokumentacije; zavarovanje mora pokrivati tudi škode, ki nimajo za posledico le fizičnih poškodb objekta, marveč tudi škodo, ki nastane s tem, da so zaradi napake v projektu nastali stroški, ki jih naročnik ali izvajalec gradnje nista mogla predvideti. Trajanje zavarovanja: 10 dni po podpisu pogodbe do 2.10.2019. (Dokazilo: OBR–13).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik izpolnjevanje pogojev pod točkami 9, 10 in 11 teh navodil ugotavljal za vse gospodarske subjekte skupaj.

Če ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pogoj pod točko 11 izpolniti v celoti ponudnik sam, pogoje pod točkama 9 in 10 pa morajo izpolniti vsi sodelujoči kumulativno.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Garancijo za resnost ponudbe v skupni višini najmanj 3% skupne neto ponudbene cene.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini najmanj 10 % skupne neto pogodbene vrednosti.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Rok plačila je trideset dni od prejema računa.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-03 📅
Kraj odpiranja:

Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem.

Lokacija: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb je javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: tajnistvo@infra.si
Carmen Povh

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-08-16 📅
Končni datum: 2017-12-01 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 10-ZJN/2013
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2089-264100831759584/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 25.5.2013, 9:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Infra d.o.o.
Poštni naslov: Ulica 11. novembra 34
Poštno mesto: Leskovec pri Krškem
Poštna številka: 8273
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 080-134936 (2013-04-22)

Dodatne informacije (2013-05-17)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-17 📅
Datum objave: 2013-05-22 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 097-164340
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 80-134936
Številka UL-S: 97
Vir: OJS 2013/S 097-164340 (2013-05-17)

Dodatne informacije (2013-05-24)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-24 📅
Datum objave: 2013-05-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 101-171878
Številka UL-S: 101
Vir: OJS 2013/S 101-171878 (2013-05-24)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-07-02)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 6 898 542 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-02 📅
Datum objave: 2013-07-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 128-220529
Številka UL-S: 128
Dodatne informacije

Vplivi na bivalne in druge objekte, vplivi na železniško in cestno infrastrukturo, vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez, vplivi na komunalno infrastrukturo, vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-06-28 📅
Ime: IBE d.d.
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 4
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 97-164340
2013/S 101-171878
Vir: OJS 2013/S 128-220529 (2013-07-02)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2016-11-28)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 6785451.08 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Storitve gradbenega projektiranja 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Spodnjeposavska 🏙️

Postopek
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://infra.si 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-11-28 📅
Datum objave: 2016-11-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 231-421310
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 128-220529
Številka UL-S: 231

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izdelava projektne in strokovne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice, vključno z infrastrukturnimi ureditvami v skladu z DPN HE Brežice.

Trajanje: 47 mesecev

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-11-05 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 1946510000

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2016/S 231-421310 (2016-11-28)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2021-05-25)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 6785451.08 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Posavska 🏙️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Stik
Internetni naslov: https://www.infra.si/ 🌏
E-naslov: andreja.vrhovsek@infra.si 📧
Telefon: +386 78163801 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2021-05-25 📅
Datum objave: 2021-05-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2021/S 102-269238
Številka UL-S: 102

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice, vključno z infrastrukturnimi ureditvami v skladu z DPN HE Brežice.

Trajanje: 103 mesecev

Oddaja naročila
Ime: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Nacionalna registrska številka: 5075696000
Skupna vrednost javnega naročila: 6785451.08 EUR 💰

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Vir: OJS 2021/S 102-269238 (2021-05-25)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-06-20)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 6785451.08 EUR 💰

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-06-20 📅
Datum objave: 2022-06-24 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 120-341816
Številka UL-S: 120

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice, vključno z infrastrukturnimi ureditvami v skladu z DPN za HE Brežice.

Trajanje: 116 mesecev

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Vir: OJS 2022/S 120-341816 (2022-06-20)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-12-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 6785451.08 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-12-08 📅
Datum objave: 2022-12-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 240-692481
Številka UL-S: 240

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice, vključno z infrastrukturnimi ureditvami v skladu z DPN za HE Brežice

Vir: OJS 2022/S 240-692481 (2022-12-08)

Obvestilo o oddaji naročila (2024-09-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice
Kratek opis: Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice
Vrsta pogodbe: Storitve
Izdelki/storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 📦
Opis
Notranji identifikator: 237025
Dodatni izdelki/storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 📦
Uporaba meril dostopnosti za invalidne osebe v tehničnih specifikacijah: Pogoji dostopnosti za invalidne osebe niso vključeni, ker predmet javnega naročila ni namenjen temu, da bi ga uporabljale fizične osebe
Država: Slovenija 🇸🇮
Kraj izvedbe: Posavska 🏙️
Trajanje
Datum začetka: 2024-09-25 📅
Končni datum: 2025-09-30 📅
Naslov
Identifikacijska številka lota: LOT-0000
Področje uporabe javnega naročila
Dodatni izdelki/storitve: Storitve gradbenega projektiranja 📦

Postopek
Vrsta postopka
Pravna podlaga: Direktiva 2014/24/EU

Oddaja naročila
Identifikacijska številka lota: LOT-0000
Številka pogodbe: 10-ZJN/2013
Datum sklenitve pogodbe: 2013-11-05 📅
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice
Podatki o vrednosti naročila/dela (brez DDV)
Skupna vrednost pogodbe/delca: 0.0000 EUR 💰
Identifikator ponudbe: TEN-0000
Identifikator sklopa ali skupine sklopov: LOT-0000

Naročnik
Ime in naslovi
Ime: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 1946510000
Poštni naslov: Ulica 11. novembra 34
Poštna številka: 8273
Poštno mesto: Leskovec pri Krškem
Regija: Posavska 🏙️
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: tajnistvo@infra.si 📧
Telefon: 078163800 📞
URL: https://infra.si/ 🌏

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov odddaje javnih naročil
Nacionalna registrska številka: 1332716000
Regija: Osrednjeslovenska 🏙️
E-naslov: dkom@dkom.si 📧
Telefon: +38612342800 📞
URL: https://www.dkom.si/ 🌏
Postopek pregleda
Natančne informacije o rokih za revizijske postopke:

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

Spremembe
Druge dodatne informacije
Podaljšanje pogodbenega roka
Glavni razlog za spremembo: Potreba po spremembah zaradi okoliščin, ki jih skrben kupec ne bi mogel predvideti.
Besedilo, ki ga je treba popraviti v prvotnem obvestilu
Številka oddelka: CON-0000
Nova vrednost
Besedilo: Sprememba na podlagi 3. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3
Vir: OJS 2024/S 189-583855 (2024-09-26)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (20 nova javna naročila)

Inženirske storitve (2)

Storitve gradbenega projektiranja