Letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest

Občina Loški Potok

Predmet javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma je letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest za potrebe naročnika Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, SI-1318 Loški Potok. Naročnik oddaja javno naročilo za predviden čas 48 mesecev (4 leta) od sklenitve okvirnega sporazuma.
Javno naročilo je razdeljeno v sklope in sicer; sklop A – Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in sklop B – Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, ali za posamezni sklop, vendar za posamezni sklop v celoti. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Vsak sklop se bo ocenjeval posebej.
Ocenjena vrednost javnega naročila, za celotno obdobje oddaje naročila, znaša skupaj za sklop A. 540 000 EUR brez davka na dodano vrednost in za sklop B. 180 000 EUR brez davka na dodano vrednost.
Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi in pravilnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika za posamezni sklop, s katerim bo sklenil okvirni sporazum o vzdrževanju cest. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum na način, da ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma ne bo več odpiral konkurence med ponudniki.
Okvirni sporazum je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se urejajo naročila, cene na enoto, dobavni rok, plačilni rok in drugi pogoji, pomembni za izvedbo javnega naročila.
Tekom izvajanja naročila bo naročnik na dogovorjen način (po elektronski pošti, telefaksu, po pošti, telefonu) naročal potrebne storitve vzdrževanja cest.
Naročnik zahteva fiksne cene za vzdrževanje po ponudbenem predračunu vsaj za obdobje enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, kar je v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 01/04).
Tekom izvajanja naročila se bodo cene lahko spremenile, vendar ne pred potekom prej navedenega obdobja oziroma ponujenega obdobja fiksnosti cen in ne več kot 1x letno, največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen v gradbeništvu – nizka gradnja, ki ga uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Samo v izjemnih primerih, na katere ponudnik ne more vplivati, se cene lahko spremenijo tudi pred navedenim obdobjem, v kolikor bodo za to obstajali objektivni in utemeljeni razlogi, na katere ponudnik (izvajalec) nima vpliva, in ki jih bo ponudnik (izvajalec) pisno predstavil naročniku in ob predhodno danem pisnem soglasju naročnika. Sprememba cene je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu izvajalca in po danem pisnem soglasju s strani naročnika, ob sklenitvi aneksa k okvirnem sporazumu, sicer se šteje, da cene ostanejo nespremenjene.
Naročnik od izbranega ponudnika (izvajalca) zahteva, da če se bodo cene storitev vzdrževanja cest na trgu znižale, in bodo ugodnejše od cen, ki bodo določena v okvirnem sporazumu, da ga bo izbrani ponudnik (izvajalec) o tem pisno obvestil in mu izvaja storitve vzdrževanja cest po nižji ceni.
Za izvedeno mesečno storitev bo izbrani ponudnik (izvajalec) izstavil e-račun enkrat mesečno, in sicer za storitve, ki so bile izvršene v preteklem mesecu. Za storitve, ki se opravljajo v daljših časovnih obdobjih pa po vsaki opravljeni storitvi. Naročnik zahteva v ponudbi ponujeni plačilni rok brez obresti od dneva izdaje zbirnega mesečnega računa.
Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi in opremo za izvajanje storitev vzdrževanja cest iz te razpisne dokumentacije. Tehnične zmogljivosti in oprema morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2016-03-21. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2016-02-09.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Žagar Jože s.p.

Kdo?

• Občina Loški Potok

Kaj?

Kje?

• Jugovzhodna Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2016-02-09	Obvestilo o javnem naročilu
2016-05-02	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2016-02-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Vzdrževalna dela na cestah
Količina ali obseg: 720 000
Skupna vrednost javnega naročila: 720 000 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Vzdrževalna dela na cestah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Loški Potok
Poštni naslov: Hrib-Loški Potok 17
Poštna številka: 1318
Poštno mesto: Loški Potok
Stik
E-naslov: obcina@loski-potok.si 📧
Telefon: +386 18350100 📞
Faks: +386 18350102 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-02-09 📅
Rok za predložitev: 2016-03-21 📅
Datum objave: 2016-02-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 030-048477
Številka UL-S: 30
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/2/11404-77685185246972644626/Razpisna_dokumentacija_za_razpis_VZDRZEVANJE_CEST_Obcina_Loski_Potok_2016.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 14.3.2016, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno naročilo je razdeljeno v sklope in sicer; sklop A – Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in sklop B – Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, ali za posamezni sklop, vendar za posamezni sklop v celoti. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Vsak sklop se bo ocenjeval posebej.

Ocenjena vrednost javnega naročila, za celotno obdobje oddaje naročila, znaša skupaj za sklop A. 540 000 EUR brez davka na dodano vrednost in za sklop B. 180 000 EUR brez davka na dodano vrednost.

Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi in pravilnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika za posamezni sklop, s katerim bo sklenil okvirni sporazum o vzdrževanju cest. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum na način, da ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma ne bo več odpiral konkurence med ponudniki.

Okvirni sporazum je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se urejajo naročila, cene na enoto, dobavni rok, plačilni rok in drugi pogoji, pomembni za izvedbo javnega naročila.

Tekom izvajanja naročila bo naročnik na dogovorjen način (po elektronski pošti, telefaksu, po pošti, telefonu) naročal potrebne storitve vzdrževanja cest.

Naročnik zahteva fiksne cene za vzdrževanje po ponudbenem predračunu vsaj za obdobje enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, kar je v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 01/04).

Tekom izvajanja naročila se bodo cene lahko spremenile, vendar ne pred potekom prej navedenega obdobja oziroma ponujenega obdobja fiksnosti cen in ne več kot 1x letno, največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen v gradbeništvu – nizka gradnja, ki ga uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Samo v izjemnih primerih, na katere ponudnik ne more vplivati, se cene lahko spremenijo tudi pred navedenim obdobjem, v kolikor bodo za to obstajali objektivni in utemeljeni razlogi, na katere ponudnik (izvajalec) nima vpliva, in ki jih bo ponudnik (izvajalec) pisno predstavil naročniku in ob predhodno danem pisnem soglasju naročnika. Sprememba cene je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu izvajalca in po danem pisnem soglasju s strani naročnika, ob sklenitvi aneksa k okvirnem sporazumu, sicer se šteje, da cene ostanejo nespremenjene.

Naročnik od izbranega ponudnika (izvajalca) zahteva, da če se bodo cene storitev vzdrževanja cest na trgu znižale, in bodo ugodnejše od cen, ki bodo določena v okvirnem sporazumu, da ga bo izbrani ponudnik (izvajalec) o tem pisno obvestil in mu izvaja storitve vzdrževanja cest po nižji ceni.

Za izvedeno mesečno storitev bo izbrani ponudnik (izvajalec) izstavil e-račun enkrat mesečno, in sicer za storitve, ki so bile izvršene v preteklem mesecu. Za storitve, ki se opravljajo v daljših časovnih obdobjih pa po vsaki opravljeni storitvi. Naročnik zahteva v ponudbi ponujeni plačilni rok brez obresti od dneva izdaje zbirnega mesečnega računa.

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi in opremo za izvajanje storitev vzdrževanja cest iz te razpisne dokumentacije. Tehnične zmogljivosti in oprema morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
Kratek opis:

Sklop letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest vsebuje vzdrževanje makadamskih cest, obnove cestne infrastrukture, prometne signalizacije, košnjo obcestnega pasu, obsekovanje obcestnega drevja in grmičevja, čiščenje prometnih površin in površin namenjenih pešcem, .... V zimskem času dela vsebujejo pregledniško in dežurno službo, preventivno posipanje cestišč proti zmrzali, pluženje ter posipanje cestišč ter površin namenjenih pešcem.

Trajanje: 48 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest.
Kratek opis:

Sklop letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest vsebuje vzdrževanje makadamskih cest, obnove cestne infrastrukture, prometne signalizacije, košnjo obcestnega pasu, obsekovanje obcestnega drevja in grmičevja, čiščenje prometnih površin, .... V zimskem času dela vsebujejo pregledniško in dežurno službo, pluženje ter posipanje cestišč, odstranjevanje morebitnih ovir na cestah in zagotavljanje prevoznosti cest.

Referenčna številka: 0001/2016

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

A. Osnovna sposobnost

— Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPN; v nadaljnjem besedilu KZ-1) in sicer za:

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

/Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika./

— Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV.

— Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

— Ponudnik ni:

– v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

– bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

– naročnik ponudniku ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

— Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce, morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. /Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika./.

Ekonomski in finančni položaj:

B. Poslovna in finančna sposobnost:

Pogoj:

Ponudnik je finančno in ekonomsko sposoben izvesti vzdrževalna dela na cestah, ki so predmet tega naročila. Noben od ponudnikovih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni bil blokiran in ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel neporavnanih obveznosti iz davčnega ali iz zakonskega naslova v višini 50 EUR ali več, več kot 3 dni. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Dokazilo: Ponudniki predložijo: obrazec BON-2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih so odprti transakcijski računi), ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa. Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S.BON-1. Obe dokazili se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank ali banke, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprti transakcijski račun. V primeru, da ima ponudnik bonitetno oceno po pravilih Basel II višjo kot 5 (nad SB5), mu naročnik ne bo potrdil poslovne in finančne sposobnosti.

Pojasnilo: Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega več kot 3 dni ali je imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila neporavnane obveznosti iz davčnega ali iz zakonskega naslova v višini 50 EUR ali več, več kot 3 dni, bo naročnik izločil.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

C. Tehnična in kadrovska sposobnost

Tehnični pogoji:

— Ponudnik mora imeti za sklop A:

— v lasti ali najemu najmanj dva (2) rovokopača velikosti najmanj kot JCB 3CX z priključki (različne žlice, čelna nakladalna žlica prostornine minimalno 0,5 m

— Ponudnik mora imeti za sklop B:

— v lasti ali najemu najmanj dva (2) rovokopača velikosti najmanj kot JCB 3CX z priključki (različne žlice, čelna nakladalna žlica prostornine minimalno 0,5 m3, udarno kladivo, mešalec za beton, planirna žlica …), dve (2) tovorni vozili (od teh vsaj en kiper), eno (1) vibracijsko ploščo širine 40-50 cm, en (1) vibracijski valjar širine 75 cm, en (1) greder moči najmanj 100 KW, eno (1) bočno kosilnico na delovnem stroju za obcestno košnjo, ene (1) strojne škarje in 1 (eno) motorno žago za obrezovanje drevja, eno (1) transportno vozilo za prevoz delavcev in opreme, eno (1) strojno čelno metlo za pometanje cest z vlažilcem, smetišnico in bočno krtačo, štiri (4) delovne stroje s plugi za sneg širine 300 cm ter posipalci širine posipa najmanj 220 cm, en (1) delovni stroj z plugom širine 340 cm in posipalcem širine posipa najmanj 250 cm en (1) delovni stroj z gozdarskim vitlom in gozdarsko prikolico z dvigalom.

Če ima ponudnik osnovno sredstvo v najemu, mora najemna pogodba veljati za čas do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila.

Če ponudnik podaja ponudbo za sklopa A in B zadostuje, da izpolnjuje tehnične zahteve za sklop A. V primeru, da ponudnik podaja ponudbo le za sklop B mora izpolnjevati tehnične zahteve le za sklop B.

Ponudnik katerega koli sklopa mora imeti v lasti ali najemu poslovno gospodarski objekt (servisno bazo) v minimalni izmeri:

— pisarna v velikosti najmanj 15 m

— delavnica v velikosti najmanj 50 m

— skladišče za sol in sipino v velikosti najmanj 100 m

— pokrite skladiščne površine za skladiščenje opreme v velikosti najmanj 150 m

Izpolnjevanje tehničnih zahtev ter pogojev in kadrovske sposobnosti ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazci in izpisek iz osnovnih sredstev, kjer ponudnik nedvoumno označi zahtevano opremo in objekt, ali najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je najem dogovorjen najmanj za obdobje trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila, morajo biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1 – Ponudba. S svojim podpisom ponudnik v celoti jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v obrazcih.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se tehnični pogoji seštevajo.

Kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora imeti najmanj enega (1) delavca z srednješolsko izobrazbo tehnične smeri, ki mora imeti opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Cestni preglednik in nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec cest s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas ali za določen čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila).

Dokazila:

— Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št.…

… 10 – Izjava o tehnični opremi, napravah in lokacijah ter knjigovodski izpisek iz osnovnih sredstev, kjer ponudnik nedvoumno označi zahtevano opremo in objekt, ali najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je najem dogovorjen najmanj za obdobje trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila,

… 11 – Seznam delavcev.

— Obrazcu št. 12 priloženo potrdilo delavca o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji Cestni preglednik.

d. Reference

Pogoj: Ponudnik mora imeti za sklop A najmanj tri reference od katerih mora biti ena najmanj v višini 370 000 EUR, ena najmanj v višini 120 000 EUR in ena najmanj v višini 90 000 EUR.

Za sklop B mora ponudnik imeti najmanj dve referenci od katerih mora biti ena najmanj v višini 120 000 EUR in ena najmanj v višini 90 000 EUR.

Vrednosti vseh referenčnih poslov morajo biti brez DDV/letno, s področja predmeta javnega naročila – vzdrževanja cest, za katere ponudnik opravlja ali je opravljal vzdrževanje cest na podlagi sklenjenih pogodb ali okvirnih sporazumov, v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila. V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti seštevajo.

Dokazilo: Reference ponudnik dokazuje z izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 9 – Reference ponudnika, v katerega ponudnik vpiše naročnike referenčnih del, vrsto del, ki so predmet izvedbe storitev in čas sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma za izvedbo storitev ter vrednost pogodbe ali okvirnega sporazuma. Ponudnik mora v Obrazec št. 9 – Reference ponudnika vpisati vsaj tri naročnike referenčnih del. V kolikor ponudnik kandidira na sklop A in sklop B lahko predloži reference samo za sklop A.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik za resnost ponudbe zahteva za vsak sklop posebej menico z menično izjavo v višini 3 % od vrednosti ponudbe posameznega sklopa brez DDV, z oznako „brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 21.6.2016. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

— po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,

— se ne odzove na poziv za pojasnitev nenavadno nizke ponujene cene,

— zavrne sklenitev okvirnega sporazuma,

— ob sklenitvi okvirnega sporazuma ne izroči naročniku menice z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Ne unovčene menice za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop javnega naročila „Letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest“ , naročniku izročiti menico z menično izjavo, za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % vrednosti ponudbe brez DDV, z oznako „brez protesta“ plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo, za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz okvirnega sporazuma za letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest naročnik unovči, če izbrani ponudnik kot izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z določili predmetnega okvirnega sporazuma, ali v primeru, da izvajalec po lastni krivdi odstopi od okvirnega sporazuma za vzdrževanje cest ali v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od okvirnega sporazuma za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih in občinskih cest.

Zavarovanje z menico in menično izjavo za dobro izvedbo posla mora veljati še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati veljavnost menice z menično izjavo.

Naročnik bo unovčil menico z menično izjavo, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene ter:

— v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

— v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

— v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev (pri delih po okvirnem sporazumu), ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami,

— v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu določil okvirnega sporazuma,

— za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno ali nekvalitetno izvedbo del,

Izbrani ponudnik bo moral predložiti menico z menično izjavo za dobro izvedbo posla najkasneje pred podpisom pogodbe.

Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Trajanje okvirnega sporazuma v mesecih: 48
Rok veljavnosti ponudbe: 2016-06-21 📅
Datum odpiranja ponudb: 2016-03-21 📅
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Vrednost ponudbe (80)
2. Odzivnost izvajalca (20)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Sašo Debeljak

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 0001/2016
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/2/11404-77685185246972644626/Razpisna_dokumentacija_za_razpis_VZDRZEVANJE_CEST_Obcina_Loski_Potok_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 14.3.2016, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Loški Potok
Poštni naslov: Hrib-Loški Potok 17
Poštno mesto: Loški Potok
Poštna številka: 1318
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2016/S 030-048477 (2016-02-09)

Obvestilo o oddaji naročila (2016-05-02)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: 1/2016
Kratek opis:

Skupna vrednost javnega naročila: 744553.80 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Vzdrževalna dela na cestah 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Jugovzhodna Slovenija 🏙️

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://www.loski-potok.si/ 🌏
E-naslov: saso.debeljak@loski-potok.si 📧
Telefon: +386 18350114 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-05-02 📅
Datum objave: 2016-05-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 088-154777
Sklicuje se na obvestilo: 2016/S 030-048477
Številka UL-S: 88

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: Letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest« za sklop A – letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
Številka sklopa: A
Kratek opis:

Sklop A – Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest vsebuje letno in zimsko vzdrževanje občinskih lokalnih cest.

Naziv sklopa: Letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest« za sklop B – Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
Številka sklopa: B
Kratek opis:

Sklop B – Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest vsebuje letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Občina Loški Potok.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-04-15 📅
2016-04-19 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5883806000

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna Revizijska Komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2016/S 088-154777 (2016-05-02)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (8)

Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest (1)

Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah

Cestna dela