Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Kozje v obdobju 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Občina Kozje

Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinsih cest in javnih površin v Občini Kozje v obdobju 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Javno naročilo zajema redno letno in zimsko vzdrževanje na:
I. Občinskih cestah (Odlok o kategorizaciji občinskih cest):
1. lokalne ceste
2. javne poti
II. Pomembnejših nekategoriziranih cestah
III. Javnih površinah.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2016-03-31. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2016-02-19.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo? Kaj? Kje?
Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2016-02-19 Obvestilo o javnem naročilu
2016-07-19 Obvestilo o oddaji naročila
Obvestilo o javnem naročilu (2016-02-19)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Vzdrževalna dela na cestah
Količina ali obseg: 797 706
Skupna vrednost javnega naročila: 797 706 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Vzdrževalna dela na cestah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Kozje
Poštni naslov: Kozje 37
Poštna številka: 3260
Poštno mesto: Kozje
Stik
Internetni naslov: http://www.obcina-kozje.si 🌏
E-naslov: obcina.kozje@siol.net 📧
Telefon: +386 38001400 📞
Faks: +386 38001416 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-02-19 📅
Rok za predložitev: 2016-03-31 📅
Datum objave: 2016-02-24 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 038-062042
Številka UL-S: 38
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.kozje.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 25.3.2016, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinsih cest in javnih površin v Občini Kozje v obdobju 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Javno naročilo zajema redno letno in zimsko vzdrževanje na:
I. Občinskih cestah (Odlok o kategorizaciji občinskih cest):
1. lokalne ceste
2. javne poti
II. Pomembnejših nekategoriziranih cestah
III. Javnih površinah.
Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Izvajanje rednega letnega vzdrževanja občinskih cest in javnih
Kratek opis: Izvajanje rednega letnega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin.
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Izvajanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih
Kratek opis: Izvajanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Osnovna sposobnost ponudnika
a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju v vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Pokaži več
b. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
c. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v vezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
Pokaži več
d. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
e. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
f. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
Pokaži več
g. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
h. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja zgoraj navedenih dokumentov, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti.
Pokaži več
Ekonomski in finančni položaj:
Poklicna sposobnost ponudnika
i. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
j. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež, opravljali storitev.
Pokaži več
Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika
k. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
l. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo bonitetne
informacije ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Tehnične in strokovne sposobnosti:
Tehnične in kadrovske sposobnosti
m. Da ponudnik zagotovi ustrezno tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in
opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila. Za podsklop 1 in podsklop 3 drugega sklopa
se zahteva vsaj en univerzalni traktor/delovni stroj minimalne moči 120 KM (Unimog,
Fastrac ali podobno), s katerim bo izvajalec izvajal zimsko službo na zahtevanem
(hribovitem) območju.
n. Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del.
o. Da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni izvajalec ali partner v skupni ponudbi izvedel:
za 1. sklop:
— vsaj eno redno letno vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 50 000 EUR brez DDV v posameznem letnem obdobju.
za 2. sklop:
— vsaj eno redno zimsko vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 10 000 EUR brez DDV v posameznem zimskem obdobju.
Ponudnik mora predložiti podpisano referenčno potrdilo.
Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
p. Ponudnik mora navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in v
kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik mora v celoti
prevzeti popolno odgovornost za njihovo kvalitetno in strokovno izvedbo del. Ponudnik mora
izpolnjevati vse obveznosti do podizvajalcev.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
— ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
— podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:
Kot zavarovanje za resnost ponudbe se zahteva menica z menično izjavo.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za letno sezono 2016 in zimsko sezono 2016/2017.
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Naročnik bo plačeval svojo obveznost po računu v roku 30 dni po prejemu računa.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Pogodba.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 60 dni
Datum odpiranja ponudb: 2016-03-31 📅
Kraj odpiranja: Sejna soba Občine Kozje, Kozje 37, SI-3260 Kozje.
Lokacija: Sejna soba Občine Kozje, Kozje 37, SI-3260 Kozje.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščeni oz. registrirani za zastopanje (izkažejo se z osebnim dokumentom).
Pokaži več
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Občina Kozje
Andreja Reher, Daniel Čoklc

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2016-04-15 📅
Končni datum: 2018-11-14 📅
Datum začetka: 2016-11-15 📅
Končni datum: 2019-03-14 📅
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.kozje.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 25.3.2016, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Kozje
Poštni naslov: Kozje 37
Poštno mesto: Kozje
Poštna številka: 3260
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2016/S 038-062042 (2016-02-19)
Obvestilo o oddaji naročila (2016-07-19)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis: Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
Skupna vrednost javnega naročila: 196 266 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Vzdrževalna dela na cestah 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://www.kozje.si 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-07-19 📅
Datum objave: 2016-07-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 139-251477
Sklicuje se na obvestilo: 2016/S 038-062042
Številka UL-S: 139

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: Redno letno vzdrževanje občinskih cest
Kratek opis: Redno letno vzdrževanje občinskih cest.
Naziv sklopa: Redno zimsko vzdrževanje občinskih cest
Kratek opis: Redno zimsko vzdrževanje občinskih cest.
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:
Občina Kozje.
Občin Kozje.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-04-25 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5884004000
Stik
Kontaktna točka: Andreja Reher

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2016/S 139-251477 (2016-07-19)
Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕
Sorodna iskanja 🔍
Regija:
Slovenija Slovenija Vzhodna Slovenija Savinjska
Dobavitelji:
Karl Kunej S.P. VOC Celje, d.d.
Izdelki/storitve:
Gradbena dela Dela na objektih ali delih objektov... Gradbena dela na cevovodih,... Gradbena dela, dela na temeljenju in dela... Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah Cestna dela Vzdrževalna dela na cestah