Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-609/2015

Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega naročila je izvedba investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, ki obsega naslednje sklope:
— sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana, PU Kranj in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki,
— sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper, PU Nova Gorica in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki,
— sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Predmet in ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2015-08-10. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2015-06-30.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• SPL d.d.

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

• Gradbena dela na stavbah › Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2015-06-30	Obvestilo o javnem naročilu
2015-07-20	Dodatne informacije
2015-07-29	Dodatne informacije
2015-12-07	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2015-06-30)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
Količina ali obseg:

Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b in VII/1c – Obrazci ponudbenega predračuna – popisi del.324 380,54

Skupna vrednost javnega naročila: 66 278,29 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si/ 🌏
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-06-30 📅
Rok za predložitev: 2015-08-10 📅
Datum objave: 2015-07-03 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 126-229813
Številka UL-S: 126
Dodatne informacije

Opomba pod točko I.1): Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije. Opomba pod točko II.3): Rok za izvedbo del za vsako stanovanje je najkasneje v 60 dni od uvedbe v delo. Rok za izvedbo del se nanaša na vsa stanovanja in prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo za posamezno stanovanje. Naročnik uvede ponudnika – izvajalca v delo v vseh stanovanjih v roku 45 dni od veljavnosti pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora. V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika – izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema. Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku. Opomba pod točko IV.2.1): Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 29.7.2015, 00:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvedba investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, ki obsega naslednje sklope:

— sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana, PU Kranj in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki,

— sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper, PU Nova Gorica in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki,

— sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Predmet in ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana, PU Kranj in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana, PU Kranj in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1a – Obrazec ponudbenega predračuna – popis del.
Trajanje: 60 dni
Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo del za vsako posamezno stanovanje je najkasneje 60 dni od uvedbe v delo. Rok za izvedbo del se nanaša na vsa stanovanja in prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo za posamezno…

… stanovanje.Rok izvedbe del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… stanovanje.

Rok izvedbe del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper, PU Nova Gorica in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidikič
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper, PU Nova Gorica in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1b- Obrazec ponudbenega predračuna – popis del.
Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo del za vsako posamezno stanovanje je najkasneje 60 dni od uvedbe v delo. Rok za izvedbo del se nanaša na vsa stanovanja in prične teči z dnevom zapisniške uvedbe…

… vdelo za posamezno stanovanje.Rok izvedbe del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… v

delo za posamezno stanovanje.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1c- Obrazec ponudbenega predračuna – popis del.

Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b in VII/1c – Obrazci ponudbenega predračuna – popisi del.

Referenčna številka: 430-609/2015
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Sklop 1: PU Ljubljana, PU Kranj in GPU:

1. Ljubljana, Celovška cesta 189, stanovanje 72,

2. Ljubljana, Peričeva ulica 37, stanovanje 24,

3. Ljubljana, Polanškova ulica 14, stanovanje 10,

4. Ljubljana, Tržaška cesta 49, stanovanje 11,

5. Ljubljana, Steletova ulica 2, stanovanje 29,

6. Kranj, Ulica Franca Rozmana Staneta 11, stanovanje 15.

Sklop 2: PU Koper, PU Nova Gorica in PU Novo mesto:

1. Izola, Ul. Zvonimirja Miloša 12, stanovanje 4,

2. Kozina, Vodovodna ulica 15, stanovanje 3,

3. Kozina, Vodovodna ulica 15, stanovanje 6,

4. Piran, Matteotijeva ulica 6, stanovanje 1,

5. Postojna, Stjenkova ulica 2, stanovanje 12,

6. Sežana, Ivana Turšiča 9, stanovanje 20,

7. Sežana, Kidričeva cesta 10, stanovanje 3 in 5,

8. Škofije, Spodnje Škofije 207, stanovanje 6,

9. Postojna, Stjenkova ulica 2, stanovanje 18,

10. Tolmin, Žagarjeva ulica 4, stanovanje 3,

11. Brežice, Šolska ulica 11, stanovanje 4,

12. Šentjernej, Kotarjeva cesta 2a, stanovanje 7,

13. Brežice, Maistrova ulica 8, stanovanje 32.

Sklop 3: PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota:

1. Celje, Ljubljanska cesta 29, stanovanje 54,

2. Rogaška Slatina, Izletniška ulica 1, stanovanje 5,

3. Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 8, stanovanje 57,

4. Maribor, Koroška cesta 54, stanovanje 5,

5. Ptuj, Ciril Metodov drevored 19, stanovanje 12,

6. Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 50, stanovanje 18,

7. Ljutomer, Stari trg 7, stanovanje 1,

8. Murska Sobota, Lendavska ulica 13, stanovanje 7,

9. Dravograd, Trg 4. julija 8, stanovanje 8,

10. Lendava, Trg ljudske pravice 11, stanovanje 23,

11. Maribor, Lackova cesta 43, stanovanje 7,

12. Mežica, Mariborska cesta 11, stanovanje 1,

13. Mežica, Mariborska cesta 11, stanovanje 14,

14. Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 40, stanovanje 19.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

— Izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Navedena izjava in dokazilo se morata nanašati na ponudnika (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom (v primeru pravne osebe tujega ponudnika),

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da…

… na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

… ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več,

… ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,

… ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka,

… ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju,

— izjava ponudnika (priloga št. II/2), da…

… ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

… ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

… ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil,

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila o registraciji,

— izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga št. II/2),

— izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. II/2).

Podizvajalci:

— izjava ponudnikovega podizvajalca (priloga št. II/9) in/ali dokazila, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

Tuji ponudniki:

— Dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Navedeno dokazilo se mora, v kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

— Dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka.

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju.

— Registracija podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu.

— Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več.

Ekonomski in finančni položaj:

— Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

— Izjave ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (priloga št. II/2);

— izjave, da ponudnik ima oziroma zagotavlja, v skladu z ZGO-1, strokovno usposobljeno tehnično osebje (priloga št. II/2);

— izjave, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (priloga št. II/2) ter tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa;

— izjave ponudnika, da ponujeno blago/storitev/gradnja ustreza temeljnim okoljskim zahtevam skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14) in priloženih dokazil skladno s točko 7.8.1 iz II. dela razpisne dokumentacije.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bianco menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: V skladu z ZIPRS415 je rok plačila 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 140 dni
Datum odpiranja ponudb: 2015-08-11 📅
Kraj odpiranja: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Slovenija.
Lokacija: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Slovenija.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Policija
Stik
Kontaktna točka: Miljana Dekleva
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova 2
Poštna številka: 1501

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-609/2015
Dodatne informacije

Opomba pod točko I.1): Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije.

Opomba pod točko II.3): Rok za izvedbo del za vsako stanovanje je najkasneje v 60 dni od uvedbe v delo. Rok za izvedbo del se nanaša na vsa stanovanja in prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo za posamezno stanovanje. Naročnik uvede ponudnika – izvajalca v delo v vseh stanovanjih v roku 45 dni od veljavnosti pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora. V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika – izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema.

Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku.

Opomba pod točko IV.2.1):

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 29.7.2015, 00:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepov o oddaji naročila.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2015/S 126-229813 (2015-06-30)

Dodatne informacije (2015-07-20)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-07-20 📅
Datum objave: 2015-07-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 140-257676
Sklicuje se na obvestilo: 2015/S 126-229813
Številka UL-S: 140
Vir: OJS 2015/S 140-257676 (2015-07-20)

Dodatne informacije (2015-07-29)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-07-29 📅
Datum objave: 2015-07-31 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 146-268372
Številka UL-S: 146
Vir: OJS 2015/S 146-268372 (2015-07-29)

Obvestilo o oddaji naročila (2015-12-07)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 252 849,81 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-12-07 📅
Datum objave: 2015-12-09 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 238-431711
Številka UL-S: 238
Dodatne informacije

Opomba pod točko I.1): Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve-Policije.

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Lokacije so bile podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

Postopek
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Cena-skupna ponudbena vrednost (96)
2. Rok izvedbe del (2)
3. Reference (2)

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2015-10-20 📅
Ime: SPL d.d.
Poštni naslov: Frankopanska ulica 18A
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@spl.si 📧
Internetni naslov: http://www.spl.si 🌏

2️⃣

3️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 5
4

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2015/S 140-257676
2015/S 146-268372

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepov o oddaji naročila.

Vir: OJS 2015/S 238-431711 (2015-12-07)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na stavbah (3)

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš