Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, Brdo v Ljubljani

Stanovanjski sklad RS

Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).
Predmet razpisa je izgradnja štirih objektov v katerih sta skupno 102 stanovanji v območju funkcionalne enote F2 z zunanjo ureditvijo in otroškimi igrišči ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam. Praktično celoten teren predstavljajo deponijska nasutja. Teren ima izrazit padec od V proti Z, višinska razlika je cca. 9 m. Dva objekta sta tipologije A (po 24 stanovanj), po en pa sta tipologije B (24 stanovanj) in C (30 stanovanj).
Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe.
Rok dokončanja gradnje je 20 mesecev po pričetku del.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2015-11-23. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2015-10-23.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Stanovanjski sklad RS

Kaj?

• Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš › Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2015-10-23	Obvestilo o javnem naročilu
2016-01-29	Obvestilo o oddaji naročila
2017-02-02	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-07-07	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-12	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti

Obvestilo o javnem naročilu (2015-10-23)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ni navedeno
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: Stanovanjski Sklad RS
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.stanovanjskisklad-rs.si 🌏
E-naslov: aleksandra.dike@ssrs.si 📧
Telefon: +386 14710500 📞
Faks: +386 14710503 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-10-23 📅
Rok za predložitev: 2015-11-23 📅
Datum objave: 2015-10-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 209-378844
Sklicuje se na obvestilo: 2015/S 152-279534
Številka UL-S: 209
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 13.11.2015, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Naročnik oddaja predmetno javno naročilo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014).

Predmet razpisa je izgradnja štirih objektov v katerih sta skupno 102 stanovanji v območju funkcionalne enote F2 z zunanjo ureditvijo in otroškimi igrišči ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam. Praktično celoten teren predstavljajo deponijska nasutja. Teren ima izrazit padec od V proti Z, višinska razlika je cca. 9 m. Dva objekta sta tipologije A (po 24 stanovanj), po en pa sta tipologije B (24 stanovanj) in C (30 stanovanj).

Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe.

Rok dokončanja gradnje je 20 mesecev po pričetku del.

Trajanje: 20 mesecev
Referenčna številka: JN 8/2015
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Brdo v Ljubljani.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: Ad 1.) Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 „Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence“ za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: Ad 2.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“.

3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci)

Dokazilo: Ad 3.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 „Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila“.

4. Ponudnik zagotavlja, da:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;

— ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

— ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;

— pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: Ad 4.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“.

Ekonomski in finančni položaj:

5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo: Ad 5.) Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 „Prijava“ podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

6. Ponudnik je imel v poslovnih letih 2012, 2013 in 2014 povprečni letni prihodek vsaj v višini skupne ponudbene vrednosti brez DDV.

(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7)

Dokazilo: Ad 6.) Razvidno iz obrazca P-2 „Prijava“, točka 2.3 Ekonomsko in finančno stanje.

7. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Dokazilo: Ad 7.) Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih ni imel blokad poslovnih računov.

8. Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Ponudnik iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen ).

Dokazilo: Ad 8.) Razvidno iz obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelana po standardu Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

9. Reference s področja izvedbe gradenj od 1.1.2008 dalje:

Ponudnik mora izkazati, da je uspešno zaključil dva (2) projekta gradenj novih objektov (v okviru posameznega projekta gradnje je lahko izgradil tudi več zahtevnih objektov), pri čemer mora skupna neto tlorisna površina posameznega projekta znašati vsaj 5 000 m

— 11 – stanovanjske stavbe

— 121 – gostinske stavbe

— 122 – upravne in pisarniške stavbe

— 126 – stavbe splošnega družbenega pomena

od tega mora biti vsaj eden izmed:

— objektov v vsaj enem referenčnem projektu klasificiran kot stanovanjski objekt (CC-SI šifra 11);

— referenčnih poslov predložen s strani ponudnika ali partnerja.

Za zaključeno gradnjo se šteje pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj; v primeru, da se ponudnik sklicuje na referenčni projekt podizvajalca, mora le-ta prevzemati vsaj 35 % vseh del pri konkretnem javnem naročilu)

Dokazilo: Ad 9.) Razvidno iz obrazca P-2a „Reference“, ki morajo biti podpisane s strani investitorja (naročnika) referenčnega posla. Potrdila so lahko izdelana tudi na lastnem obrazcu, če iz vsebine referenčnega potrdila izhaja izpolnjevanje navedenega pogoja.

10. Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:

— višja strokovna izobrazba gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri;

— izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno z 77. členom ZGO-1;

— članstvo in vpis v imenik IZS: pooblastila za zahtevne objekte;

— 2 osebni referenci pri vodenju gradbišč kot odgovorni vodja del na zahtevnih objektih po ZGO-1 z vrednostjo del 4 MIO EUR brez DDV. Kot ustrezni bodo upoštevani le projekti, katerih izgradnja je obsegala objekte iz naslednjih postavk klasifikacije CC-SI (klasifikacija rabe stavb): 11, 121, 122, 126, za katere je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno v obdobju od 1.1.2008 dalje

(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

Dokazilo: Ad 10.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja:

— z navedbo podatkov o kadru in njegovih referencah v obrazcu P-2 „Prijava“, točka 2.4 „Podatki o zaposlenih“,

— s predložitvijo dokazil iz katerih izhajajo zahtevani pogoji glede izobrazbe (kopija diplome) ter članstva in vpisa v imenik IZS.

11. Ponudnik mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v nadaljevanju) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile.

Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki presegajo 1,5 % vrednosti posameznega objekta za naslednja posamezna dela:

— betonska dela,

— tesarska dela,

— zidarska dela,

za posamezne objekte štejejo: klet, objekt A1, objekt A2, objekt C in objekt D.

Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.

Dokazilo: Ad 11.) Lasten, podpisan in žigosan obrazec, iz katerega so razvidni v pogoju zahtevani podatki.

12. Ponudnik mora imeti kot izvajalec zavarovano splošno odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Dokazilo: Ad 12.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.

13. Ponudnik mora imeti dostop do ključne opreme, potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, ter ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko gradnjo realiziral po ponujenem terminskem planu.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj)

Dokazilo: Ad 13.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“ in s predložitvijo okvirnega terminskega plana napredovanja del s planom delovne sile in mehanizacije, iz katerih mora biti jasno razviden rok dokončanja del.

Terminski plan se izdela v enem izmed programskih orodij (npr. Project Manager).

14. Ponudnik zagotavlja, da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.):

— upošteva zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe,

— ne uporablja:

a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

— 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

— 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m

— 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;

— emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu,

— bo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabil les, ki bo izviral iz zakonitih virov,

— imajo stranišča dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

Dokazilo: Ad 14.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“.

15. Ponudnik skladno:

a) S prilogo 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 13.1) zagotavlja:

— da imajo ponujene neusmerjene sijalke indeks energijske učinkovitosti:

— halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti,

— kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti;

— vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti,

— cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti,

— vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti.,

— da imajo ponujene usmerjene sijalke indeks energijske učinkovitosti,

— halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti,

— kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,40,

zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti,

— cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti,

— druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti,

— vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti,

— da imajo ponujene sijalke življenjsko dobo daljšo od:

— halogenska žarnica (z volframovo nitko): 2 000 ur,

— kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence: 6 000 ur,

— vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke: 10 000 ur,

— okrogla cevasta sijalka: 7 500 ur,

— cevasta fluorescenčna sijalka T8 z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v obstoječem sistemu: 15 000 ur,

— druge cevaste fluorescenčne sijalke: 20 000 ur,

— visokointenzivnostna razelektrilna neusmerjena sijalka: 12 000 ur,

— visokointenzivnostna razelektrilna usmerjena sijalka: 9000 ur,

— „retrofit“ LED-sijalka z vgrajeno krmilno napravo: 15 000 ur,

— druge LED-sijalke: 20 000 ur,

— da imajo ponujene fluorescenčne sijalke, razen okrogle sijalke, vsebnost živega srebra:

— kompaktna fluorescenčna sijalka moči P < 30 W: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko,

— kompaktna fluorescenčna sijalka moči P ≥ 30 W: Hg ≤ 3 mg/sijalko,

— cevasta fluorescenčna sijalka T5 z življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko,

— sijalka T5 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 4 mg/sijalko,

— cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P < 70 W in življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 3,5 mg/sijalko,

— cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P ≥ 70 W: Hg ≤ 5 mg/sijalko,

— sijalke T8 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 5 mg/sijalko,

b) s prilogo 13 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 13.2) zagotavlja, da ponujene svetilke omogočajo uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahteve navedene v točki 7.1.15.a

Dokazilo Ad 15.) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 „Prijava“.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Finančno zavarovanje resnosti ponudbe:

Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250 000 EUR z veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izvajalec bo v roku 15 dni od podpisa te pogodbe kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbenih del z DDV z veljavnostjo 60 dni po končni primopredaji celotnega predmeta pogodbe.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Mesečno situacijo oziroma njen nesporni del naročnik plača 30. dan od dneva prejema, oziroma prvi delovni dan po tem datumu.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2015-11-23 📅
Kraj odpiranja:

Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana, sejna soba v 1. nadstropju

Lokacija: Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, SI-1000 Ljubljana, sejna soba v 1. nadstropju
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo na odpiranje s seboj prinesti veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju. Naročniku se predstavniku ponudnikov na odpiranju izkažejo z osebnim dokumentom in pooblastilom. Pooblastilo za zastopanje je veljavno, če se nanaša na konkretno osebo z imenom in priimkom, na konkretno odpiranje in je ažurno ter je podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika in žigosano.

O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki ga morajo predstavniki ponudnikov prisotni na celotnem odpiranju ponudb podpisati. V primeru odhoda predstavnika ponudnika pred zaključkom odpiranja se šteje, da je celoten zapisnik potrdil brez podpisa, v kar pooblaščenec izrecno privolil.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: aleksandra.dike@ssrs.si
Aleksandra Dike
Ime: Praetor d.o.o.
Poštni naslov: Aljaževa ulica 7

Sklic
Datumi
Datum objave: 2015-08-08 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: JN 8/2015
Številka obvestila v UL S: 2015/S 152-279534
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 13.11.2015, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Stanovanjski Sklad RS
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2015/S 209-378844 (2015-10-23)

Obvestilo o oddaji naročila (2016-01-29)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11 140 000 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Stanovanjski sklad RS
Stik
Internetni naslov: http://www.praetor.si 🌏
Telefon: +386 56117500 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2016-01-29 📅
Datum objave: 2016-01-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2016/S 021-032652
Sklicuje se na obvestilo: 2015/S 209-378844
Številka UL-S: 21

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-01-15 📅
Ime: SGP Pomgrad d.d.
Poštni naslov: Bakovska ulica 31
Poštno mesto: Murska Sobota
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 8

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Stanovanjski sklad RS
Vir: OJS 2016/S 021-032652 (2016-01-29)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-02-02)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
Referenčna številka: 4301-8/2015
Skupna vrednost javnega naročila: 8396931.21 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 📦
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na stavbah 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Osrednjeslovenska 🏙️

Postopek
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://www.stanovanjskisklad-rs.si/ 🌏
E-naslov: jerneja.zorko@ssrs.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-02-02 📅
Datum objave: 2017-02-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 025-043544
Sklicuje se na obvestilo: 2016/S 021-032652
Številka UL-S: 25

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: Izvedba poznejših del po gradbeni pogodbi št. JN 8/2015
Kratek opis:

Izvedba poznejših del, ki so potrebna dela za zagotavljanje kvalitete in funkcionalnosti objektov oziroma pomenijo izboljšanje oziroma optimizacijo osnovnih projektnih rešitev.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Ljubljana.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-01-28 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5539153000
Stik
Kontaktna točka: Jerneja Zorko

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2017/S 025-043544 (2017-02-02)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-07-07)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 8423242.56 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 📦

Naročnik
Stik
Telefon: +386 14710525 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-07-07 📅
Datum objave: 2017-07-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 130-265320
Številka UL-S: 130

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani.

Naročnik
Stik
Naslov profila kupca: http://www.stanovanjskisklad-rs.si/ 🌏
Vir: OJS 2017/S 130-265320 (2017-07-07)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 8474912.38 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Osrednjeslovenska 🏙️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Stik
Faks: +386 14710500 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-12-12 📅
Datum objave: 2017-12-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 241-499727
Številka UL-S: 241

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F2, Brdo v Ljubljani.
Kratek opis:

Izgradnja štirih večstanovanjskih objektov na Brdu v Ljubljani, funkcionalna enota F2.

Trajanje: 21 mesecev

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-01-29 📅

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Vir: OJS 2017/S 241-499727 (2017-12-12)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na stavbah (2)

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah