Vzdrževanje komunikacijske opreme

ZPIZ

Vzdrževanje komunikacijske opreme:
1. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco Systems
2. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-10-06. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-08-22.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• ZPIZ

Kaj?

• Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo in žično telegrafijo › Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-08-22	Obvestilo o javnem naročilu
2014-09-25	Dodatne informacije
2014-12-08	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-08-22)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
Količina ali obseg:

1. SKLOP:- Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco System iz PRILOGE 1: Popis opreme za 1. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja- Storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij za opremo proizvajalca Cisco Systems2. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema iz PRILOGE 2: Popis opreme za 2. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: Zpiz
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 015
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.zpiz.si 🌏
E-naslov: natasa.polanc@zpiz.si 📧
Telefon: +386 14745367 📞
Faks: +386 12326288 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-08-22 📅
Rok za predložitev: 2014-10-06 📅
Datum objave: 2014-08-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 162-290653
Številka UL-S: 162
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/8/2043-78240740765442442107/430-19-2014-_vzdrzevanje_komunikacijske_opreme.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.9.2014, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Vzdrževanje komunikacijske opreme:

1. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco Systems

2. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco Systems
Kratek opis: Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco Systems za obdobje treh let
Količina ali obseg: Storitve zajemajo:- vzdrževanje komunikacijske opreme, navedene v PRILOGI 1: Popis opreme za 1. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja,- svetovanje s področja podatkovnih komunikacij

Storitve zajemajo:

- vzdrževanje komunikacijske opreme, navedene v PRILOGI 1: Popis opreme za 1. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja,

- svetovanje s področja podatkovnih komunikacij

Trajanje: 39 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema
Kratek opis: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema za obdobje treh let
Količina ali obseg: Vzdrževanje komunikacijske opreme v okviru komunikacijskega prenosnega sistema, razvidne iz PRILOGE 2: Popis opreme za 2. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja
Trajanje: 36 mesecev
Količina ali obseg:

1. SKLOP:

- Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco System iz PRILOGE 1: Popis opreme za 1. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja

- Storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij za opremo proizvajalca Cisco Systems

2. SKLOP: Vzdrževanje komunikacijskega prenosnega sistema iz PRILOGE 2: Popis opreme za 2. SKLOP, ki je predmet vzdrževanja

Referenčna številka: 430-19/2014
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

1. SKLOP:

Predmetne storitve se bodo izvajale na naslednjih naročnikovih lokacijah:

- ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

- ZPIZ, Ob železnici 30, Ljubljana,

- ZPIZ, OE Celje, Opekarniška c. 15 c (Arena Petrol), Celje,

- ZPIZ, OE Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje,

- ZPIZ, OE Celje, Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, Trbovlje,

- ZPIZ, OE Koper, Pristaniška ulica 12, Koper,

- ZPIZ, OE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13 A, Kranj,

- ZPIZ, OE Kranj, Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73, Jesenice,

- ZPIZ, OE Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor,

- ZPIZ, OE Maribor, Izpostava Ptuj, Vinarski trg 8, Ptuj,

- ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 12 d, Murska Sobota,

- ZPIZ, OE Nova Gorica, Delpinova ulica 18/B, Nova Gorica,

- ZPIZ, OE Novo mesto, Rozmanova 38, Novo mesto,

- ZPIZ, OE Novo mesto, Pisarna Krško, cesta krških žrtev 67, Krško

- ZPIZ, OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, Ravne na Koroškem,

- ZPIZ, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7a, Velenje.

Storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij se bo izvajalo tudi telefonsko, preko elektronske pošte, v obliki svetovalnega dokumenta ali osebno.

2. SKLOP:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana

ZPIZ, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Potrdilo iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje, s katerim ponudnik kot pravna oseba dokazuje, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od štirih mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila iz kazenske evidence, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (obrazec 6), v kateri ponudnik obkroži točko 1*,

— izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (obrazec 7)**.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja predložijo ustrezna dokazila, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika (ni predpisana s strani naročnika!). Navedena izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Dokazila na dan roka za oddajo ponudb ne smejo biti starejša od štirih mesecev in so lahko fotokopija.

Potrdilo iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika (v kolikor je ponudnik pravna oseba) dokazuje, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od štirih mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne predloži potrdila iz kazenske evidence za svojega zakonitega zastopnika, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (obrazec 6), v kateri ponudnik obkroži točko 2*,

— s strani zakonitega zastopnika izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev osebnih podatkov iz javne evidence« (obrazec 8).

V kolikor je zakonitih zastopnikov ponudnika več, mora ponudnik v svoji ponudbi za vsakega zakonitega zastopnika predložiti zgoraj navedeno potrdilo iz kazenske evidence oziroma obrazec 8.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za svoje zakonite zastopnike v zvezi z izpolnjevanjem navedenega pogoja predložijo dokazila, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila za svojega zakonitega zastopnika predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika (ni predpisana s strani naročnika!). Navedena izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Dokazila na dan roka za oddajo ponudb ne smejo biti starejša od štirih mesecev in so lahko fotokopija.

Potrdilo pristojnega sodišča, s katerim ponudnik dokazuje, da:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave;

— ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne opravlja sodišče, ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju.

Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od štirih mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila pristojnega sodišča, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (obrazec 6), v kateri ponudnik obkroži točko 3*,

V primeru, da je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave, ponudnik namesto potrdila iz 1. odstavka te točke predloži pravnomočen sklep o potrditvi postopka prisilne poravnave oziroma izjavo, da je sodišče že pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. V tem primeru ponudnik v obrazcu 6 ne obkroži prve alineje točke 3.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev predložijo ustrezna dokazila oziroma izjavo na način, kot je navedeno v točki 3.5.1. razpisne dokumentacije.

Ekonomski in finančni položaj:

Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih 3 mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem računu. Kot ustrezno se bo štelo tisto potrdilo poslovne banke, katerega datum izdaje ne bo starejši od 29.9.2014. V kolikor ima ponudnik več transakcijskih računov, mora predložiti potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune. Potrdila poslovnih bank so lahko fotokopije.

Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, lahko potrdila poslovnih bank nadomesti s fotokopijo ustreznega BON obrazca, ki ga izda AJPES, iz katerega bo razvidno, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka. Datum izdaje ustreznega BON obrazca prav tako ne sme biti starejši od 29.9.2014.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (obrazec 6), v kateri ponudnik obkroži točko 4*. Ponudnik tako izjavlja, da na dan, ko je oddal svojo ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Ponudnik priloži tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (obrazec 7)**.

Opomba naročnika:

Zaželeno je (ni pa zavezujoče), da ponudnik v svoji ponudbi sam predloži potrdilo davčnega urada (lahko fotokopija), iz katerega bo razvidno, da le-ta na dan, ko je bila oddana ponudba, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. V kolikor ponudnik ne bo predložil navedenega potrdila, bo naročnik izpolnjevanje pogoja sam preveril pri pristojnem davčnem organu.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v svoji ponudbi predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidno, da so na dan oddaje svoje ponudbe pri pristojnem davčnem organu vložili »vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja«, takoj po prejemu potrdila davčnega organa o izpolnjevanju davčnih obveznosti, pa ponudnik le-tega posreduje naročniku.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (obrazec 6), v kateri ponudnik obkroži točke 5, 6, 7 in 8*. Ponudnik tako izjavlja:

— da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (točka 5),

— da skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZintPK) ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po ZIntPK, in s katerimi naročnik na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati (točka 6),

— da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK – UPB2 ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2-UPB5 v roku osem dni od prejema poziva naročniku posredoval izjavo oziroma podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in izjavo oziroma podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika), ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (točka 8).

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Za 1. sklop:

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava proizvajalca opreme« (obrazec 9), s katero proizvajalec izjavlja:

— da ima ponudnik s strani proizvajalca opreme priznano visoko stopnjo usposobljenosti in pristojnosti na naprednem nivoju pri integraciji in zagotavljanju vzdrževanja in delovanja aktivne komunikacijske opreme, ki je predmet vzdrževanja;

— da je ponudnik s strani proizvajalca opreme, ki je predmet vzdrževanja, specializiran za naslednja področja:

— usmerjanje in preklapljanje na naprednem nivoju (Advanced Routing & Switching)

— varnost na naprednem nivoju (Advanced Security)

— brezžična LAN omrežja na naprednem nivoju (Advanced Wireless LAN)

— združene komunikacije na naprednem nivoju (Advanced Collaboration Architecture Specialization);

— da je seznanjen, da ponudnik sodeluje v postopku oddaje javnega naročila št. 430-19/2014 za vzdrževanje komunikacijske opreme (1. sklop: Vzdrževanje komunikacijske opreme Cisco Systems), in da bo v primeru, če bo ponudnik izbran v predmetnem javnem naročilu, z njim sklenil pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo štiriindvajset ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj programske opreme in strojne – programske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene z naročnikom.

Izjava je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, lahko pogoje (v celoti ali del pogojev) iz 1. in 2. alineje te točke izpolnjuje tudi podizvajalec, in sicer za tisti del predmetnega javnega naročila, ki ga namerava izvajati podizvajalec. V tem primeru mora ponudnik predložiti obrazec 9, ki bo izkazoval usposobljenost podizvajalca. V kolikor podizvajalec izpolnjuje le del pogojev, naj bo iz obrazca jasno razvidno (označeno), kateri pogoj izpolnjuje podizvajalec.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika - za 1. sklop« (obrazec 10/1), s katero ponudnik izjavlja, da bo, v kolikor bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila:

— ob podpisu pogodbe predložil s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca opreme, iz katere bo razvidno, da je s proizvajalcem opreme sklenil pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo štiriindvajset ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj programske opreme in strojne – programske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene z naročnikom;

— da bo ves čas trajanja pogodbe izpolnjeval zahteve iz točke 2.1.6.2., 2.1.6.3., 2.1.6.4. in 2.1.6.5. iz II. poglavja razpisne dokumentacije.

in/oz.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika - za 2. sklop« (obrazec 10/2), s katero ponudnik izjavlja, da bo, v kolikor bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, ves čas trajanja pogodbe izpolnjeval zahteve iz točke 2.2.3.1. in 2.2.3.2. iz II. poglavja razpisne dokumentacije.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjava ponudnika o njihovi razpoložljivosti za 1. sklop« (obrazec 11/1), v katerem ponudnik navede:

vsaj enega najvišje usposobljenega strokovnjaka oziroma experta za…

… WAN in LAN (CCIE Routing & Switching),

… področje varnosti (CCIE Security),

vsaj enega usposobljenega strokovnjaka za področje…

… omrežij CCNP (Cisco Certified Network Professional),

… podatkovnih centrov CCNP (Cisco Certified Network Professional),

vsaj 2 strokovnjaka za govorne komunikacije (CCNP-Cisco Certified Network Professional Voice).

Posamezni usposobljeni strokovnjak je lahko naveden večkrat (po področjih), vendar pa mora ponudnik vsa zgoraj našteta področja skupaj pokrivati z vsaj štirimi (različnimi) usposobljenimi strokovnjaki.

»Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjava ponudnika o njihovi razpoložljivosti za 2 sklop« (obrazec 11/2), v katerem ponudnik navede:

vsaj 2 usposobljena strokovnjaka za izvajanje storitve vzdrževanja na komunikacijski opremi…

… proizvajalca Ekinops,

… IMC Networks,

… Engage Communication.

Posamezni usposobljeni strokovnjak je lahko med alinejami naveden večkrat.

Vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki morajo aktivno obvladati slovenski jezik.

Ponudnik mora za dokazovanje usposobljenosti strokovnjakov, navedenih v seznamu, za vsakega usposobljenega strokovnjaka predložiti ustrezen certifikat proizvajalca oziroma izpis iz informacijskega sistema proizvajalca o opravljeni certifikaciji. Dokazila o usposobljenosti so lahko fotokopije.

V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko v Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjavo ponudnika o njihovi razpoložljivosti navede tudi usposobljene strokovnjake podizvajalca, ki ga je navedel v Seznamu podizvajalcev, v kolikor bodo le-ti izvajali storitve predmetnega javnega naročila.

Usposobljeni strokovnjaki se lahko med sklopoma podvajajo, v kolikor bodo vzdrževali opremo, ki je predmet vzdrževanja obeh sklopov.

Izpolnjena, podpisana in žigosana »Referenčna lista ponudnika s področja vzdrževanja komunikacijske opreme« (obrazec 12):

— z navedbo vsaj 2 različnih referenčnih naročnikov, pri katerih je ponudnik v obdobju 2011–2014 vzdrževal in nadzoroval istovrstno ali sorodno opremo proizvajalca Cisco Systems, kot je oprema, ki je predmet vzdrževanja, naročniki pa so imeli omrežje na vsaj petih lokacijah (velja za 1. sklop),

— z navedbo vsaj enega referenčnega naročnika (za vsako navedeno področje), pri katerem je ponudnik v obdobju 2011–2014 vzdrževal:

— sistem IP telefonije na vsaj 5 lokacijah in kontaktnega centra

— brezžično omrežje (WLAN)

— shranjevalnega omrežja (SAN)

— redundančnega sistema požarnih pregrad (velja za 1. SKLOP)

— z navedbo vsaj enega referenčnega naročnika, pri katerem je ponudnik v obdobju 2011–2014 vzdrževal in nadzoroval istovrstni ali sorodni prenosni sistem, realiziran z WDM tehnologijo, kot je prenosni sistem, ki je predmet vzdrževanja (velja za 2. sklop)

Referenca naročnika (ZPIZ) ne šteje za izpolnitev pogoja!

Ponudnik mora predložiti tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenčno potrdilo« referenčnega naročnika (obrazec 13), ki je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalci, so zgoraj navedene reference, ki se nanašajo na storitve, ki jih namerava podizvajalec izvesti v predmetnem javnem naročilu, lahko tudi podizvajalčeve.

Referenčni naročniki se lahko med sklopi in znotraj sklopa podvajajo, v kolikor je ponudnik/podizvajalec pri enem referenčnem naročniku opravil več zahtevanih (različnih) referenčnih poslov.

Podizvajalci:

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (obrazec 15),

oziroma:

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (obrazec 16).

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (obrazec 17), (lahko fotokopija).

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (obrazec 18) (lahko fotokopija),

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2-« (obrazec 19)(lahko fotokopija)

izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (obrazec 7), ki ga izpolni podizvajalec (lahko fotokopija).

Opomba naročnika: Zaželeno je (ni pa zavezujoče), da ponudnik v svoji ponudbi sam predloži potrdilo davčnega urada svojega podizvajalca (lahko fotokopija), iz katerega bo razvidno, da le-ta, na dan, ko je ponudnik oddal ponudbo, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. V kolikor ponudnik ne bo predložil navedenega potrdila, bo naročnik izpolnjevanje pogoja sam preveril pri pristojnem davčnem organu.

Ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v svoji ponudbi predložijo dokazilo, iz katerega bo razvidno, da je njihov podizvajalec na dan oddaje ponudbe ponudnika pri pristojnem davčnem organu vložil »vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti podizvajalca v postopku javnega naročanja«, takoj po prejemu potrdila davčnega organa o izpolnjevanju davčnih obveznosti, pa ponudnik le-tega posreduje naročniku.

Rok izvedbe:

1. sklop:

Rok vzpostavitve sistema nadzora, s katerim se bo spremljalo delovanje naprav, povezav in storitev je tri mesece od dneva veljavnosti pogodbe.

Sprejemanje prijave okvar ter rok odprave okvar na komunikacijski opremi je navedeno v točki 2.1.4. II. poglavja razpisne dokumentacije.

Storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij se bodo izvajale glede na dejanske potrebe naročnika. Rok izvedbe bo dogovorjen za vsako posamezno svetovalno storitev, upoštevajoč obseg in zahtevnost storitve.

2. sklop:

Sprejemanje prijave okvar ter rok odprave okvar na komunikacijskem prenosnem sistemu je navedeno v točki 2.2.1. II. poglavja razpisne dokumentacije.

Garancija:

Za popravljene oziroma zamenjane elemente opreme, ki je predmet vzdrževanja, mora ponudnik zagotoviti garancijsko dobo, kot jo daje proizvajalec elementov. Garancijska doba teče od dneva opravljene storitve.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

1. Za 1. sklop:

Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 7 000 EUR, z veljavnostjo do 28.2.2015.

Ponudnik lahko namesto kavcijskega zavarovanja predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za 2. sklop se ne zahteva!

2. 1. sklop:

Finančno zavarovanje – kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bančno garancijo, izdano s strani zavarovalnice/banke bo izbrani ponudnik predložil naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe (najkasneje v roku deset dni od prejema pogodbe v podpis), in sicer v višini 7% od skupne vrednosti po predračunu z DDV, ki mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za 2. sklop ni zahtevano!

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

1. sklop:

Naročnik bo storitve vzdrževanja komunikacijske opreme plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec, storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij pa bo plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljeni posamezni storitvi svetovanja in podpisu zapisnika o trajanju in vsebini svetovalne storitve.

2. sklop:

Naročnik bo storitve vzdrževanja komunikacijskega prenosnega sistema plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Pogodba o skupni izvedbi naročila.
Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 2015-02-28 📅
Datum odpiranja ponudb: 2014-10-06 📅
Kraj odpiranja: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana
Lokacija: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Nataša Polanc

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-19/2014
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/8/2043-78240740765442442107/430-19-2014-_vzdrzevanje_komunikacijske_opreme.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.9.2014, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Zpiz
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 015
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 162-290653 (2014-08-22)

Dodatne informacije (2014-09-25)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-09-25 📅
Datum objave: 2014-10-01 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 188-331956
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 162-290653
Številka UL-S: 188
Vir: OJS 2014/S 188-331956 (2014-09-25)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-12-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 573 681,85 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-12-08 📅
Datum objave: 2014-12-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 239-421098
Številka UL-S: 239

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Sklop 1:

— ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

— ZPIZ, Ob železnici 30, Ljubljana,

— ZPIZ, OE Celje, Opekarniška c. 15 c (Arena Petrol), Celje,

— ZPIZ, OE Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje,

— ZPIZ, OE Celje, Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, Trbovlje,

— ZPIZ, OE Koper, Pristaniška ulica 12, Koper,

— ZPIZ, OE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13 A, Kranj,

— ZPIZ, OE Kranj, Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73, Jesenice,

— ZPIZ, OE Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor,

— ZPIZ, OE Maribor, Izpostava Ptuj, Vinarski trg 8, Ptuj,

— ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 12 d, Murska Sobota,

— ZPIZ, OE Nova Gorica, Delpinova ulica 18/B, Nova Gorica,

— ZPIZ, OE Novo mesto, Rozmanova 38, Novo mesto,

— ZPIZ, OE Novo mesto, Pisarna Krško, cesta krških žrtev 67, Krško

— ZPIZ, OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, Ravne na Koroškem,

— ZPIZ, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7a, Velenje.

Storitve svetovanja s področja podatkovnih komunikacij se bodo izvajale tudi telefonsko, preko elektronske pošte, v obliki svetovalnega dokumenta ali osebno.

Sklop 2:

— ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana,

— ZPIZ, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana.

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2014-11-19 📅
Ime: NIL d.o.o. Skrajšana firma v angleškem jeziku: NIL Ltd.
Poštni naslov: Tivolska cesta 48
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮

2️⃣
Ime: ADD COM, d.o.o. Ljubljana
Poštni naslov: Tbilisijska ulica 81
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3
1

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2014/S 188-331956
Vir: OJS 2014/S 239-421098 (2014-12-08)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Storitve popravila in vzdrževanja (>20 nova javna naročila)

Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo (1)