Preureditev testnega prostora v objektu na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani, v DATA center za potrebe EU ITK sistemov in servisiranje vgrajene opreme

Ministrstvo za notranje zadeve

Izvedba elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del, za preureditev testnega prostora ERC, v objektu na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani, v DATA center za potrebe EU ITK sistemov in servisiranje vgrajene opreme, ki se izvaja v času splošnega garancijskega roka, in sicer za vse vgrajene naprave oziroma opremo na lokaciji izvedbe, dvakrat letno, v obdobju 3 let.
Podrobnejši opis naročila je v razpisni dokumentaciji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-10-23. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-09-12.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• ADVANT d.o.o.

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-09-12	Obvestilo o javnem naročilu
2014-10-14	Dodatne informacije
2015-02-24	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-09-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si 🌏
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-09-12 📅
Rok za predložitev: 2014-10-23 📅
Datum objave: 2014-09-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 180-316837
Številka UL-S: 180
Dodatne informacije

Opomba k točki II.3 Rok za dokončanje elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del je največ 90 dni po uvedbi v delo. Rok za izvedbo del prične teči z dnem uvedbe izvajalca v delo in se izteče s prevzemom izvedenih del. Naročnik predvidoma uvede ponudnika – izvajalca v delo v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, vendar ne pred uveljavitvijo pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora. Predviden termin začetka del je januar 2015. Servisiranje vgrajene opreme (šestkrat v obdobju 3 let) bo moral izvajalec začeti izvajati 6 mesecev po zaključku del. Prvi pregled /servis/ bo predvidoma oktobra 2015, drugi aprila 2016, tretji oktobra 2016, četrti aprila 2017, peti oktobra 2017 in šesti aprila 2018. Projektna dokumentacija Naročnik bo ob uvedbi izvajalca v delo izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo – projekt za izvedbo (PZI). Potencialni ponudnik ima možnost vpogleda v projektno dokumentacijo (PZI), pri naročniku na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani, najpozneje do vključno 9.10.2014 do 14:00 ure, po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014. Ogled objekta Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda objekta, ki bo organiziran dne 30.9.2014 ob 9:00 uri, na naročnikovem naslovu: Štefanova ulica 2, Ljubljana. Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu po elektronski pošti, na naslov: gp.mnz@gov.si. s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014. Opomba k točki I.4 Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 9.10.2014.

Dodatne informacije

Opomba k točki II.3

Rok za dokončanje elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del je največ 90 dni po uvedbi v delo. Rok za izvedbo del prične teči z dnem uvedbe izvajalca v delo in se izteče s prevzemom izvedenih del.

Naročnik predvidoma uvede ponudnika – izvajalca v delo v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, vendar ne pred uveljavitvijo pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora.

Predviden termin začetka del je januar 2015.

Servisiranje vgrajene opreme (šestkrat v obdobju 3 let) bo moral izvajalec začeti izvajati 6 mesecev po zaključku del. Prvi pregled /servis/ bo predvidoma oktobra 2015, drugi aprila 2016, tretji oktobra 2016, četrti aprila 2017, peti oktobra 2017 in šesti aprila 2018.

Projektna dokumentacija

Naročnik bo ob uvedbi izvajalca v delo izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo – projekt za izvedbo (PZI).

Potencialni ponudnik ima možnost vpogleda v projektno dokumentacijo (PZI), pri naročniku na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani, najpozneje do vključno 9.10.2014 do 14:00 ure, po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014.

Ogled objekta

Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda objekta, ki bo organiziran dne 30.9.2014 ob 9:00 uri, na naročnikovem naslovu: Štefanova ulica 2, Ljubljana. Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu po elektronski pošti, na naslov: gp.mnz@gov.si. s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014.

Opomba k točki I.4

Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 9.10.2014.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Podrobnejši opis naročila je v razpisni dokumentaciji.

Trajanje: 90 dni
Referenčna številka: 430-812/2014
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Elektro, strojna in gradbeno-obrtniška dela se financirajo iz sredstev Sklada za zunanje meje – letni program 2013, v višini 75 % upravičenih stroškov in iz sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenska udeležba v višini 25 %, in sicer za dela, ki bodo izvedena do 30.6.2015.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Ljubljana, Štefanova ulica 2.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Naročnik bo ugotovil osnovno sposobnost ponudnika in njegovo sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik in njegovi podizvajalci (velja za vsakega podizvajalca) izpolnjujejo pogoje po 42. in 43. členu ZJN-2- UPB5, in sicer:

Ponudnik:

— da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,

— da ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 , 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

— da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več,

— da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,

— da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka,

— da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti, niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju,

— da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

— da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

— da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 , v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil,

— da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,

— da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

— da je ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.

Podizvajalci:

— da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več.

Naročnik bo sposobnost ponudnika po 42. in 43. členu ZJN-2 preveril iz:

— izjave ponudnika in/ali dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 . Navedena izjava in dokazilo se morata nanašati na ponudnika (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom (v primeru pravne osebe tujega ponudnika),

— izjave ponudnika in/ali dokazila, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 , 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,

— izjave ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več,

— izjave ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik ni v…

… postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,

… stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka,

— izjave ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju,

— izjave ponudnika, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

— izjave ponudnika, da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

— izjave ponudnika, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 , v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil,

— izjave ponudnika in/ali dokazila o registraciji,

— izjave ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

— izjave ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.

— izjave ponudnikovega podizvajalca in/ali dokazila, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

Naročnik bo ugotovil ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje po 44. členu ZJN-2, in sicer:

— da nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Ekonomski in finančni položaj:

Naročnik bo sposobnost ponudnika po 44. členu ZJN-2 preveril iz:

— iz dokazila (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Dokazilo se mora nanašati na vse transakcijske račune ponudnika. Če ponudnik predloži dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, mora predložiti dokazila vseh poslovnih bank, v katerih ima odprt transakcijski račun.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Tehnični in kadrovski pogoji:

1. Ponudnik mora predložiti potrjeno pisno referenco, da je v zadnjih petih (5) letih opravil izgradnjo ali sanacijo podatkovnega centra z uporabi »InRow« hladilnega principa – samostojno ali s podizvajalci. Referenca mora zajemati tako strojna, elektro in gradbeno obrtniška dela in sicer:

a. Vsaj enega podatkovnega centra moči 30 kW ali več

ali

b. vsaj dveh podatkovnih centrov moči pod 30 kW.

Dokazilo: seznam referenc in potrdilo reference

2. Ponudnik mora biti usposobljen za montažo, zagon ter vzdrževanje za ponujene strojne opreme in opreme nadzornega sistema, proizvajalec pa mora zagotavljati ponudniku vso potrebno tehnično podporo.

Dokazilo: izjava ali certifikat proizvajalca ponujene strojne opreme in opreme nadzornega sistema ali pooblaščenega dobavitelja le-te.

3. Ponudnik mora imeti strokovno usposobljenega odgovornega vodja del, ki bo vodil izvedbo pogodbenih del, pri čemer mora biti navedeni v pogodbenem razmerju s ponudnikom in mora imeti opravljen strokovni izpit s področja strojne ali elektrotehnične stroke.

Dokazilo: podatki o opravljenem strokovnem izpitu oz. kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu in izjava ponudnika, da je odgovorni vodja del v pogodbenem razmerju s ponudnikom.

4. Ponudnik mora imeti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo (oz. podizvajalca), ki ima veljavno licenco za izvajanje varnostnih sistemov.

Dokazilo: Podatki o licenci (številka, datum), lahko je to tudi podizvajalec, lahko je priložena kopija licence.

5. Ponudnik mora imeti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo za načrtovanje ponujenega hladilnega sistema v podatkovnih centrih.

Dokazilo: izjava ali certifikat izdelovalca ponujene opreme ali pooblaščenega dobavitelja opreme.

6. Ponudnik mora imeti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo za postavitev in zagon ponujenega InRow hladilnega sistema.

Dokazilo: izjava ali certifikat s strani izdelovalca ponujene opreme ali pooblaščenega dobavitelja opreme.

7. Ponudnik mora imeti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo za postavitev in zagon ponujenega nadzornega sistema, ki skrbi za spremljanje okoljskih parametrov centra in meritve električne energije v vgrajenih PDU-jih.

8. Ponudnik mora imeti vsaj za eno strokovno usposobljeno osebo za načrtovanje ponujenega sistem univerzalnega ožičenja – optika in baker.

9. Ponudnik mora imeti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo za montažo elementov univerzalnega ožičenja in izvedbo meritev – optika in baker vsaj Cat6A ISO/IEC

Pojasnilo: odgovorni vodja del in druge strokovno usposobljene osebe, ki jih naročnik zahteva, je lahko ena in ista oseba, če izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

Tehnična dokumentacija

— Ustreznost ponujene opreme bo moral ponudnik dokazati s priloženo tehnično dokumentacijo oz. tehničnimi opisi, iz katerih bodo jasno razvidne tehnične značilnosti ponujenih naprav in opreme (znamka in tip proizvajalca) in slikovno gradivo (npr. katalog) z jasno označenimi karakteristikami opreme, ki se ponuja. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v elektronski obliki (PDF). Tehnično dokumentacijo je potrebno obvezno priložiti k ponudbi, če se ponujena oprema razlikuje od tiste, navedene v popisih – ponudbenem predračunu.

— za hladilni sistem (InRow hlajenje) naročnik zahteva simulacijo delovanja ponujenega sistema, ki dokazuje zahtevane hladilne moči in pretoka zraka glede na definirane vhodne parametre. Simulacija se naredi za polno obremenjen center, za polno delujoč hladilni sistem in ob izpadu enega vodno hlajenega hladilnega modula (potrebno priložiti 2 (dve) simulaciji).

Pojasnilo: popisi so narejeni na osnovi podatkov opreme proizvajalcev posameznih sistemov (InRow hladilnih sistemov, univerzalno ožičenje, sistem optičnih konvertorjev, itd.) Ponudnik lahko ponudi tudi drugo opremo, ki ne sme imeti slabših tehničnih lastnosti, kot so navedene v popisih. Izjema sta sistema aktivne požarne zaščite in pristopne kontrole, ker se mora ohranjati kompatibilnost z obstoječimi sistemi na naročnikovi lokaciji.

Opozorilo:

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika pred oddajo naročila dopolnitev tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa, iz katerega so razvidne tehnične značilnosti ponujenih naprav oziroma opreme ter da ponujene naprave oziroma oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Najnižja(-e) raven(-i) standardov:

Dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev

Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila za posamezne postavke v ponudbenem predračunu, ki so posebej označene, da morajo izpolnjevati okoljske zahteve in izjavo o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga št. VI/1) za okoljsko manj obremenjujoče blago/gradnje, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13).

Opozorilo:

Naročnik si pridržuje pravico, od ponudnika zahtevati dopolnitev oz. predložitev dodatnih dokazil pred oddajo naročila, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago/gradnja ustreza v razpisni dokumentaciji navedenim temeljnim okoljskim zahtevam, skladno z omenjeno uredbo.

Temeljne okoljske zahteve iz Priloge 7 Uredbe

7.2.2-2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

i. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);

ii. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

— 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

— 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m

— 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m

iii. materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

— tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

— izjavo (Priloga št. VI/1), da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Kadar se pri gradnji

— nosilne konstrukcije,

— ostrešja,

— fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

— stavbnega pohištva.

Uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

— potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

— potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

— potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali

— dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

13 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

14 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

15 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

1. Resnost ponudbe:

Ponudnik mora kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe v ponudbi predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini najmanj 10 000 EUR.

2. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, in sicer v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

3. Odprava napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Opomba: Kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot vrsta finančnega zavarovanja, pomeni, da lahko ponudnik namesto tega predloži tudi bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji kot za kavcijsko zavarovanje.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014–2015 – ZIPRS1415, je plačilni rok 30. dan od datuma uradnega prejema obračunske situacije oz. računa.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Skupna ponudba:

Skupina ponudnikov, ki predloži skupno ponudbo, mora v ponudbi predložiti:

— Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), če bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

— Zahtevana dokazila v skladu s točko 7. razpisne dokumentacije – Dokazila za ugotavljanje sposobnosti. Dokazila, ki se nanašajo neposredno na posameznega ponudnika skupne ponudbe, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, razen finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki mora biti izdana v zahtevani višini, izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila, pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc in pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Za druga zahtevana dokazila iz točke 7 ni potrebno, da so v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh ponudnikov skupne ponudbe. Dokazil uradnih institucij ponudniki ne parafirajo.

7.10 Tuji ponudniki

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila in poleg drugih dokazil iz točke 7 razpisne dokumentacije (Dokazila za ugotavljanje sposobnosti) v ponudbi predložiti tudi dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:

— izjava Dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo), pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Navedeno dokazilo se mora, če gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

— dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,

— dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka,

— dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju.

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, od tujega ponudnika pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe zahtevati naknadno ponovno predložitev dokazil iz te točke, ki bodo izkazovala izpolnjevanje pogojev, skladno z določbami četrtega odstavka 42. člena ZJN-2.

Druge dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije; dokumenti so lahko originali ali fotokopije:

— Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu,

— Izjavo, da ima veljavno Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, na podlagi 7. člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Uradni list RS št. 126/03, 7/07, 16/07, 102/07, 96/08, 41/09, 33/10, 17/11), ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer za izvajalca inštalacijskih del sistemov tehničnega varovanja, s podatki o licenci (številka in datum izdaje).

Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več. Ponudnik bo moral dokazilo predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), če ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.

Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Opombi:

Če ponudnik predloži fotokopije dokumentov, mora naročniku na njegovo pisno zahtevo na vpogled predložiti originalne dokumente.

Ponudnik naj navedena dokazila, katera je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označi z ustrezno navedbo (npr. “zaupno“) ter mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se dokazil, ki se nanašajo na merila, ne more upoštevati kot poslovna skrivnost.

Podizvajalci

Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2.

Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

Skladno z ZJN-2 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07) mora ponudnik – izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom – izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom – izvajalcem in podizvajalcem. V primeru, da naročnik do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.

Ponudnik – izvajalec mora v pogodbi pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe.

Ponudnik – izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika ter mora v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložiti:

— za spremembo podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

— pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

— če je imel prvotni podizvajalec določena potrdila in reference (za tehnično in kadrovsko usposobljenost po poglavju 4.13 razpisne dokumentacije), mora imeti vsaj taka potrdila ali reference tudi nov podizvajalec in

— soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca, mora nov podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje kot prvotno predlagani.

Drugi posebni pogoji:

Zavarovanje del pri zavarovalnici

Zavarovanje obstoječega stanja bo pri zavarovalnici zavaroval izvajalec. Izbrani izvajalec bo moral pred pričetkom izvajanja del:

— zavarovati dela pri zavarovalnici za temeljno nevarnost (požar, izliv vode) za delovni prostor, kjer se bodo dela izvajala.

— skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1 zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju – naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

Izvajalec mora upoštevati predpise varstva pri delu ter dela organizirati tako, da je bivanje drugih uporabnikov objektov čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

Način izvajanja del in kakovost izvedenih del

Izvajalec mora izvajati dela po popisu iz ponudbe, razpisnih pogojih ter po navodilih predstavnikov naročnika in nadzornika.

Za vgrajene gradbene proizvode in materiale je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku (na njegovo zahtevo) oziroma nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce. Potrjeni vzorci se hranijo pri naročniku do prevzema del.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem, pri prevzemu del ali v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne-atestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil pogodbe, ima pravico odstopiti od pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektih, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec je dolžan:

— pred ali ob uvedbi v delo predložiti naročniku sklep oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje del,

— opravljati delo na objektu samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanju varstva pri delu, veljavnim v Republiki Sloveniji,

— za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

— pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

— ščititi interese naročnika.

Odvoz gradbenih odpadkov

Izvajalec mora izvajati sprotno čiščenje prostorov in pri delu obvezno uporabljati protiprašno zaporo ter poskrbeti za sprotni odvoz gradbenih odpadkov in demontiranega materiala.

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, sproti odvažati odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Obrazec ponudbenega predračuna – popis del

Ponujena dela/material/oprema morajo ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot je navedeno v obrazcu ponudbenega predračuna – popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Popisi so narejeni na osnovi podatkov opreme enega od proizvajalcev. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo opremo, ki ne sme imeti slabših tehničnih lastnosti, kot so navedene v popisih.

Če ponudnik ne ponuja točno v ponudbenem predračunu določenega tipa materiala/opreme, mora ime artikla vpisati pod ustrezno postavko v obrazcu ponudbenega predračuna – popisa del, sicer se šteje, da ponuja točno določen tip materiala/opreme, kot je naveden v popisu del.

Če ponudnik ne ponuja točno določenega tipa materiala/opreme, kot je naveden v popisu del, je zahtevano, da ponudnik za tak artikel v ponudbi priloži tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis, iz katerega so jasno razvidne tehnične značilnosti ponujene opreme ter da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz ponudbenega predračuna – popisa del.

Za InRow hladilni sistem je potrebno ponudbi priložiti tudi simulacijo temperatur zraka, in sicer 2 (dve) simulaciji, za polno obremenjen center za polno delujoč hladilni sistem in temperatur ob izpadu ene in 2 hladilnih enot.

Posebne zahteve naročnika

1. Ponudnik bo moral predmetna dela izvesti tako, da bo delovni proces v ostalih (sosednjih) prostorih med izvedbo potekal nemoteno.

2. Predvidena in morebitna nepredvidena režijska dela so mora potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. Ta vpis se opravi šele po predhodni odobritvi investitorja in nadzornega organa. To bo osnova za obračun režijskih del.

3. Ponudbi mora priložiti ponudbi okvirni terminski plan izvedbe del v papirni obliki (obvezno) in elektronski obliki – PDF (zaželeno). Iz terminskega plana morajo biti razvidne posamezne faze izvedbe del oziroma potek del. Pred začetkom del bo moral izbrani ponudnik pripraviti podrobnejši terminski plan, ki ga bo po potrebi med izvedbo del redno ažuriral v soglasju z naročnikom in nadzorom.

Garancija

Ponudnik – izvajalec mora zagotavljati garancijo za izvedena dela, material in opremo, in sicer:

— splošna garancijska doba za vgrajeno opremo in izvedbo del je najmanj 3 leta od dneva podpisa primopredajnega zapisnika (oz. od zaključka del),

— garancija za sistem univerzalnega ožičenja je najmanj 20 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika (oz. od zaključka del).

Garancija pokriva stroške za nadomestne dele, delo, ki je potrebno za popravilo in morebitne potne stroške. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu vgrajene naprave oziroma opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nadomestne vgrajene naprave oziroma opreme. Ob dobavi predmetne vgrajene naprave ali opreme oziroma podpisu prevzemnega zapisnika mora izvajalec naročniku izročiti garancijske liste.

Način izvajanja del

Z izvedbo del se ne bo posegalo v nosilno konstrukcijo objekta, zato se dela izvajajo kot investicijsko vzdrževalna dela, na osnovi izdelanih projektov za izvedbo (PZI) za elektro, strojna in gradbeno-obrtniška dela.

Dela se bodo izvajala v objektu, ki je v funkciji. Prostori, ki so v funkciji, niso predmet izvajanja del.

V objektu je potrebno na osnovi izdelanega Projekta za izvedbo (PZI) zvesti investicijsko vrzdrževalne dela, ki zajemajo predelavo in dodelavo sistemov električnega napajanja, postavitev in povezavo komunikacijskih omar, dodelavo sistema aktivne požarne zaščite in kontrole pristopa, prilagoditvena gradbeno-obrtniška dela, odstranitev starega sistema hlajenja in postavitev novega sistema hlajenja na InRow principu v kompletu z nadzorno-upravljalskim sistemom.

Ponudnik – izvajalec bo dolžan sproti in vsakodnevno pospraviti prostore in okolico objekta na način, da bo naročnik v čimmanjši možni meri moten pri dostopu in uporabi svojih prostorov.

Ponudnik – izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik.

Šestkratno servisiranje vgrajene opreme v obdobju treh let mora izvajalec začeti izvajati šest mesecev po zaključku del. Prvi pregled /servis/ bo predvidoma oktobra 2015, drugi aprila 2016, tretji oktobra 2016, četrti aprila 2017, peti oktobra 2017 in šesti aprila 2018.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 2015-03-22 📅
Datum odpiranja ponudb: 2014-10-23 📅
Kraj odpiranja: Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Lokacija: Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Policija
Stik
Kontaktna točka: Alenka Hudina
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-812/2014
Dodatne informacije

Opomba k točki II.3

Rok za dokončanje elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del je največ 90 dni po uvedbi v delo. Rok za izvedbo del prične teči z dnem uvedbe izvajalca v delo in se izteče s prevzemom izvedenih del.

Naročnik predvidoma uvede ponudnika – izvajalca v delo v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, vendar ne pred uveljavitvijo pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora.

Predviden termin začetka del je januar 2015.

Servisiranje vgrajene opreme (šestkrat v obdobju 3 let) bo moral izvajalec začeti izvajati 6 mesecev po zaključku del. Prvi pregled /servis/ bo predvidoma oktobra 2015, drugi aprila 2016, tretji oktobra 2016, četrti aprila 2017, peti oktobra 2017 in šesti aprila 2018.

Projektna dokumentacija

Naročnik bo ob uvedbi izvajalca v delo izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo – projekt za izvedbo (PZI).

Potencialni ponudnik ima možnost vpogleda v projektno dokumentacijo (PZI), pri naročniku na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani, najpozneje do vključno 9.10.2014 do 14:00 ure, po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014.

Ogled objekta

Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda objekta, ki bo organiziran dne 30.9.2014 ob 9:00 uri, na naročnikovem naslovu: Štefanova ulica 2, Ljubljana. Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu po elektronski pošti, na naslov: gp.mnz@gov.si. s sklicem na št. javnega naročila: 430-812/2014.

Opomba k točki I.4

Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 9.10.2014.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si 🌏
Faks: +386 14265791 📠
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 180-316837 (2014-09-12)

Dodatne informacije (2014-10-14)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-10-14 📅
Datum objave: 2014-10-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 198-348924
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 180-316837
Številka UL-S: 198
Vir: OJS 2014/S 198-348924 (2014-10-14)

Obvestilo o oddaji naročila (2015-02-24)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 464 070,60 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si/ 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2015-02-24 📅
Datum objave: 2015-02-27 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2015/S 041-069400
Številka UL-S: 41

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Štefanova ulica 2 v Ljubljani.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2015-01-06 📅
Ime: Advant d.o.o.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 119A
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@advant.si 📧
Internetni naslov: http://www.advant.si 🌏
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 2
Vir: OJS 2015/S 041-069400 (2015-02-24)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (20 nova javna naročila)