Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj, pri katerem se upoštevajo okiljski vidiki, št. 430-1556-2013

Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega naročila je izvedba investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj oz. objektov (vnadaljevanju stanovanja), pri katerem se upoštevajo okiljski vidiki, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Murska sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 4: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Predmet javnega naročila in ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-03-26. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-02-12.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• SPL d.d.
• Ural d.o.o.

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

• Gradbena dela na stavbah › Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-02-12	Obvestilo o javnem naročilu
2014-02-14	Dodatne informacije
2014-02-25	Dodatne informacije
2014-03-11	Dodatne informacije
2014-03-12	Dodatne informacije
2014-03-19	Dodatne informacije
2014-07-03	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-02-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
Količina ali obseg:

Obseg razpisnih del je podrobno opredeljen v VII. delu razšpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b, VII/c in VII/1d - Obrazci ponudbenega predračuna - popisi del.299 775,28

Skupna vrednost javnega naročila: 72 115 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si 🌏
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-02-12 📅
Rok za predložitev: 2014-03-26 📅
Datum objave: 2014-02-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 032-050927
Številka UL-S: 32
Dodatne informacije

Opomba pod točko I.1): Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije. Opomba k točki II.3): Rok za izvedbo pogodbenih del je: Izvedba del za vsako stanovanje: Ponudnik - izvajalec mora delo za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvdbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo. Naročnik uvede ponudnika – izvajalca v delo v vseh stanovanjskih enotah v roku 30 (trideset) dni od datuma veljavnosti pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora.V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika-izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema. Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku. Opomba k točki IV.2.1): Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/ Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 14.3.2014.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvedba investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj oz. objektov (vnadaljevanju stanovanja), pri katerem se upoštevajo okiljski vidiki, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Murska sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 4: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Predmet javnega naročila in ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Količine, so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna.
Trajanje: 45 dni
Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo pogodbenih del je:— izvedba del za vsako posamezno stanovanje: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Rok za izvedbo pogodbenih del je:

— izvedba del za vsako posamezno stanovanje: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Murska sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Murska sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Količina ali obseg:

Obseg razpisnih del je podrobno opredeljen v VII. delu razšpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b, VII/c in VII/1d - Obrazci ponudbenega predračuna - popisi del.

Referenčna številka: 430-1556/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

SKLOP 1: PU Ljubljana in GPU

1. Kočevje, Podgorska ulica, 2, stanovanje 12,

2. Ljubljana, Kotnikova 6a, stanovanje 23,

3. Logatec, Tržaška cesta 87/B, stanovanje 4,

4. Ljubljana, Vojkova 91, stanovanje 51,

5. Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 11a, stanovanje 4,

6. Kamnik, Ljubljanska 33, stanovanje 12,

7. Ljubljana, Vojkova 91, stanovanje 9,

8. Ljubljana, Preloge 14, stanovanje MC.

Sklop 2: PU Koper IN PU Nova Gorica;

1. Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24A, stanovanje 1,

2. Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24A, stanovanje 12,

3. Koper, Cesta na Markovec 19, stanovanje 18,

4. Postojna, Pivška ulica 1A, stanovanje 12,

5. Sežana, Ivana Turšiča 2, stanovanje7(23),

6. Medana, Medana 23A, stanovanje 1,

7. Medana, Medana 23A, stanovanje 4,

8. Medana, Medana 23A, stanovanje 3:

Sklop 3: PU Maribor IN PU Murska Sobota:

1. Maribor, Regentova 12, stanovanje 11,

2. Maribor, Ribniška ulica 2, stanovanje 3,

3. Maribor, Lackova 43A, stanovanje 13,

4. Maribor, Gosposvetska 30, stanovanje 9,

5. Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 6, stanovanje 34,

6. Maribor, Boršnikova ulica 43, stanovanje 3,

7. Maribor, Ulica vita Kraigerja 24, stanovanje 9,

8. Ptuj, Volkmerjeva 30, stanovanje 18,

9. Maribor, Sernčeva ulica 3, stanovanje 4,

10. Lenart, Gubčeva ulica 6, stanovanje 4,

11. Beltinci, Ravenska ulica 3, stanovanje 8.

Sklop 4: PU Kranj In PU Novo mesto

1. Jesenice, Ulica Staneta Bokala 11, stanovanje 6,

2. Jesenice, Cesta Maršala Tita 104, stanovanje 6,

3. Kranj, Kidričeva 6, stanovanje 5,

4. Tržič, Zelenica 8, stanovanje 11,

5. Metlika, ulica 1. Maja 4, stanovanje 2.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik:

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, izdanega s strani pristojnega organa, da ni bil ponudnik niti

njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so

opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5. Navedena izjava in dokazilo se morata nanašati na ponudnika (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom (v primeru pravne osebe tujega ponudnika);

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni

izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2-UPB5, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel

neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za

ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika

podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2), da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za

prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2), da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati

velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- izjava ponudnika (priloga št. II/2), da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2-UPB5, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

— izjava ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazilo o registraciji;

— izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga št. II/2);

— izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. II/2);

Podizvajalci:

— izjava ponudnikovega podizvajalca (priloga št. II/8) in/ali dokazilo, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega

javnega naročila in pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, priložiti še naslednje dokumente:

— Dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5. Navedeno dokazilo se mora, v kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek

postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— Dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

— Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu.

— Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali vec.

Ekonomski in finančni položaj:

— Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti;

— Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

— izjave ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (priloga št. II/2);

— izjave, da ponudnik ima oziroma zagotavlja, v skladu z ZGO-1, strokovno usposobljeno tehnično osebje (priloga št. II/2);

— izjave, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (priloga št. II/2) ter (v primeru zahteve naročnika) tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa;

— izjave ponudnika, da ponujeno blago/storitev/gradnja ustreza temeljnim okoljskim zahtevam skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) in priloženih dokazil skladno s točko 7.8.1 iz II. dela razpisne dokumentacije;

— priložene tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa za določene materiale, skladno s točko 7.8.2 iz II. dela razpisne dokumentacije.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Bančna garancija za resnost ponudbe oz. garancija za zavorovanje resnosti ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: V skladu z ZIPRS1314 je rok plačila 30. dan od dneva uradnega prejema računa.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 140 mesecev
Datum odpiranja ponudb: 2014-03-27 📅
Kraj odpiranja:

Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Slovenija

Lokacija: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Slovenija
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Merila za podelitev
Kriterij: 1. Cena (96)
2. Rok izvedbe del (2)
3. Reference (2)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Policija
Stik
Kontaktna točka: Alenka Hudina
Ime: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Glavna pisarna
Poštni naslov: Štefanova 2
Poštna številka: 1501

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-1556/2013
Dodatne informacije

Opomba pod točko I.1): Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije.

Opomba k točki II.3):

Rok za izvedbo pogodbenih del je:

Izvedba del za vsako stanovanje: Ponudnik - izvajalec mora delo za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvdbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

Naročnik uvede ponudnika – izvajalca v delo v vseh stanovanjskih enotah v roku 30 (trideset) dni od datuma veljavnosti pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika – izvajalca in nadzora.V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika-izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema.

Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku.

Opomba k točki IV.2.1):

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 14.3.2014.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 032-050927 (2014-02-12)

Dodatne informacije (2014-02-14)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-02-14 📅
Datum objave: 2014-02-18 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 034-054598
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 32-050927
Številka UL-S: 34
Vir: OJS 2014/S 034-054598 (2014-02-14)

Dodatne informacije (2014-02-25)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-02-25 📅
Datum objave: 2014-02-27 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 041-067178
Številka UL-S: 41
Vir: OJS 2014/S 041-067178 (2014-02-25)

Dodatne informacije (2014-03-11)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-03-11 📅
Datum objave: 2014-03-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 051-084411
Številka UL-S: 51
Vir: OJS 2014/S 051-084411 (2014-03-11)

Dodatne informacije (2014-03-12)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-03-12 📅
Datum objave: 2014-03-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 052-086067
Številka UL-S: 52
Vir: OJS 2014/S 052-086067 (2014-03-12)

Dodatne informacije (2014-03-19)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-03-19 📅
Datum objave: 2014-03-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 057-094114
Številka UL-S: 57
Vir: OJS 2014/S 057-094114 (2014-03-19)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-07-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 221 715,53 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
E-naslov: sjn.mnz@gov.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-07-03 📅
Datum objave: 2014-07-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 128-228053
Številka UL-S: 128
Dodatne informacije

navedeni podizvajalec bo izvajal rušitvena, zidarska, betonska, mizarska, keramičarska, slikopleskarska, kleparska, fasaderska, elektro in strojno instalacijska dela, po popisu del.

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Lokacije službenih stanovanj na območju:

Sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Murska sobota, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 4: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj in PU Novo mesto, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Postopek
Merila za podelitev
Kriterij: 2. Rok izvedbe (2)

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2014-06-21 📅
Ime: SPL d.d.
Poštni naslov: Frankopanska ulica 18A
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮

2️⃣

3️⃣
Ime: Ural d.o.o.
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 33A
Poštno mesto: Kamnik
Poštna številka: 1241

4️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 12

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o dodelitvi naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepa o oddaji naročila.

Vir: OJS 2014/S 128-228053 (2014-07-03)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na stavbah (3)

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš