Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta v okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«

ARSO

Naročnik bo oddal naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za skupaj približno 135 merilnih mest. Naročnik se ne zavezuje k naročilu določenega števila merilnih mest. Merilna mesta bodo natančno opredeljena v vsaki drugi (pogodbeni) fazi postopka.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-08-18. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-07-03.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo? Kaj? Kje?
Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2014-07-03 Obvestilo o javnem naročilu
2014-08-18 Dodatne informacije
2014-11-13 Obvestilo o oddaji naročila
Obvestilo o javnem naročilu (2014-07-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Ni navedeno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Arso
Poštni naslov: Vojkova cesta 1B
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
E-naslov: gp.arso@gov.si 📧
Telefon: +386 14784000-4530 📞
Faks: +386 14784052 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-07-03 📅
Rok za predložitev: 2014-08-18 📅
Datum objave: 2014-07-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 128-227939
Številka UL-S: 128
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 8.8.2014, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Naročnik bo oddal naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za skupaj približno 135 merilnih mest. Naročnik se ne zavezuje k naročilu določenega števila merilnih mest. Merilna mesta bodo natančno opredeljena v vsaki drugi (pogodbeni) fazi postopka.
Pokaži več
Referenčna številka: 43002-9/2014
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«. NRP: 2523-07-0001.
Pokaži več

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila
(partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Pokaži več
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013- UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju: ZJN-2); v primeru skupne ponudbe mora pogoj
Pokaži več
izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Ponudnik zagotavlja, da:
— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
— ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
— ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
Pokaži več
— ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
— ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
— pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;
v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ekonomski in finančni položaj:
Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).
Pokaži več
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za izvedbo javnega naročila, ki jih predpisujeta Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr in 110/13; v nadaljevanju: ZGO-1) in Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) ter mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (vsak od partnerjev, v primeru skupne ponudbe, mora biti registriran za tiste dejavnosti, za katere je v ponudbi predvideno, da jih bo izvajal).
Pokaži več
Tehnične in strokovne sposobnosti:
Ponudnikov povprečni letni prihodek v preteklih treh letih (2011-2013) je znašal vsaj 500 000 EUR brez DDV (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj, pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7).
Pokaži več
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Ponudnik je v zadnjih petih letih od datuma objave javnega naročila uspešno izvedel vsaj en podoben projekt v vrednosti posamezne reference, ki je vsaj enaka 50.000,00 EUR brez DDV. Za podoben projekt šteje izvajanje talnih pragov oziroma stopenj v širšem sklopu obrežnih zavarovanj na vodotokih (v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji ali s podizvajalci, mora pogoj izpolniti ponudnik in vsi partnerji oziroma podizvajalci, ki bodo izvajali talne pragove, obrežna zavarovanja in podobne objekte).
Pokaži več
Ponudnik mora za izvedbo tega javnega naročila zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
— je bil odgovorni vodja del pri vsaj enem podobnem projektu, ki ustreza pogoju iz točke 7.1.8. obrazca N-1 Navodila ponudnikom;
— članstvo v Inženirski zbornici Slovenije;
— strokovni izpit za odgovorno vodenje del, skladen z ZGO-1;
(v primeru skupne prijave lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupno).
Ponudnik mora razpolagati z naslednjo tehnično opremo:
— 2x bager s kladivom in greiferjem (grabež) in
— 1x bager pajek;
(v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji ali s podizvajalci, mora pogoj izpolniti ponudnik in vsi partnerji oziroma podizvajalci, ki bodo izvajali talne pragove, obrežna zavarovanja in podobne objekte).
Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v tej fazi ni zahtevano. Bančno garancijo za resnost ponudbe lahko naročnik zahteva ob predložitvi ponudbe v zvezi s posameznim povpraševanjem v drugi (pogodbeni) fazi v višini in trajanju, kot ga določi ob posameznem povpraševanju.
Pokaži več
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik zahteva ob posameznem povpraševanju v drugi (pogodbeni) fazi. Ponudnik lahko namesto bančne garancije za resnost ponudbe oziroma za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži tudi ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice z enako vsebino in v enaki višini, kot je opredeljena za bančno garancijo, če v posamezni drugi (pogodbeni) fazi ne bo drugače določeno.
Pokaži več
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku je zahtevano, če v posamezni drugi (pogodbeni) fazi ne bo drugače določeno. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo zahtevana v višini in trajanju, kot bo določeno ob posameznem povpraševanju v drugi (pogodbeni) fazi. Ponudnik lahko namesto bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice z enako vsebino in v enaki višini, kot je zahtevana za bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če v posamezni drugi (pogodbeni) fazi ne bo drugače določeno.
Pokaži več
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na proračunskih
postavkah ARSO, in sicer:
— PP št. 953710 - SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji – 07-13 – udeležba EU 85%, in
— PP št. 943110 - SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji – 07-13 – slovenska udeležba 15%.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«. NRP:2523-07-0001.
Pokaži več
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.
V razpisni dokumentaciji je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila
(partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Pokaži več

Postopek
Trajanje okvirnega sporazuma v letih: 2
Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni
Datum odpiranja ponudb: 2014-08-18 📅
Kraj odpiranja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana, sejna soba – 1. nadstropje
Lokacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana, sejna soba – 1. nadstropje
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:
Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Mateja Lamot

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 43002-9/2014
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 8.8.2014, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Arso
Poštni naslov: Vojkova cesta 1B
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 128-227939 (2014-07-03)
Dodatne informacije (2014-08-18)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-08-18 📅
Rok za predložitev: 2014-08-25 📅
Datum objave: 2014-08-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 159-285189
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 128-227939
Številka UL-S: 159
Vir: OJS 2014/S 159-285189 (2014-08-18)
Obvestilo o oddaji naročila (2014-11-13)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 1 913 660 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-11-13 📅
Datum objave: 2014-11-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 221-390095
Številka UL-S: 221
Dodatne informacije
Naročnik je okvirne sporazume za Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta v okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« sklenil še z naslednjimi ponudniki: — Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, — GPS Grad, d.o.o., Gradišče XIV 31, 1291 Škofljica, — Nivo Eko, dejavnost v ekologiji, d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec in — Makro 5 Gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper (naročilo bo oddano podizvajalcem).
Pokaži več

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2014-10-30 📅
Ime: VGP Drava Ptuj d.d.
Poštni naslov: Žnidaričevo nabrežje 11
Poštno mesto: Ptuj
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 5

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2014/S 159-285189
Vir: OJS 2014/S 221-390095 (2014-11-13)
Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕
Sorodna iskanja 🔍
Izdelki/storitve:
Gradbena dela Dela na objektih ali delih objektov...