Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Vodice

Občina Vodice

V okviru javnega naročila je predvideno izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Vodice, v obdobju od sezone 2014/2015 do sezone 2017/2018.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-10-21. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-09-11.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Kuhta d.o.o.

Kdo?

• Občina Vodice

Kaj?

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-09-11	Obvestilo o javnem naročilu
2014-12-02	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-09-11)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Vodice
Poštni naslov: Kopitarjev trg 1
Poštna številka: 1217
Poštno mesto: Vodice
Stik
Internetni naslov: http://www.vodice.si/ 🌏
E-naslov: obcina@vodice.si 📧
Telefon: +386 18332610 📞
Faks: +386 18332630 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-09-11 📅
Rok za predložitev: 2014-10-21 📅
Datum objave: 2014-09-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 177-313096
Številka UL-S: 177
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil in na uradni spletni strani naročnika Občine Vodice. Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno pobudo, bodisi kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/9/7231-76516203783162472978/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 13.10.2014, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

V okviru javnega naročila je predvideno izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Vodice, v obdobju od sezone 2014/2015 do sezone 2017/2018.

Referenčna številka: 4306-02/2014
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Občina Vodice.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Osnovna sposobnost ponudnika I

Pogoj

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Dokazilo

Podpisan obrazec Izjava ponudnika, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Osnovna sposobnost ponudnika II

Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Podpisan obrazec Izjava ponudnika, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

3. Osnovna sposobnost ponudnika III

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika oz. izpolnjevanje navedenega pogoja pri pristojnem uradu DURS preveri (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci pa mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec).

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. Osnovna sposobnost ponudnika IV

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

— ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;

— mu ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

— ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN 2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje).

Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.

Podpisan obrazec Izjava ponudnika, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

11. Sprejem obveznosti

Ponudnik sprejema vse obveznosti, določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Podpisan obrazec Izjava ponudnika, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.

12. Resničnost izjav

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Podpisan obrazec Izjava ponudnika, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

Ekonomski in finančni položaj:

6. Ekonomska in finančna sposobnost I

Pogoj

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila banke ni imel blokiranega poslovnega računa.

Predloženi obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Dokazilo

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

7. Ekonomska in finančna sposobnost II

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5 ali boljšo.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5 ali boljšo.

Predloženi obrazec ne sme biti starejši od 30 dni.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.

V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.

Za ponudnike, ki zaradi kratkega obdobja poslovanja, ki ne omogoča pridobitve bonitetne ocene po metodologiji Basel II, ne morejo predložiti bonitetne ocene, izpolnjevanje pogoja »7. Ekonomska in finančna sposobnost II« ni potrebno. Predmetni ponudniki morajo v ponudbi predložiti izjavo z obrazložitvijo zakaj bonitetne ocene niso mogli pridobiti.

V primeru partnerskih ponudb ali sklicevanja na druge gospodarske subjekte mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali gospodarskih subjektov na katere kapacitete se sklicuje.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

8. Tehnična sposobnost I

Pogoj

Ponudnik razpolaga z ustreznimi tehničnimi kapacitetami (ustrezna vozila, oprema) za izvajanje zimske službe v skladu s pogodbo in drugimi določbami razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Dokazilo

Podpisan obrazec Izjava o razpolaganju z ustreznimi kapacitetami, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da razpolaga z ustreznimi tehničnimi kapacitetami za izvajanje predmetnega javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

9. Tehnična sposobnost II

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju 3 let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvajal storitve zimske službe vsaj za obdobje dveh (sezonskih) let na cestnih površinah v dolžini najmanj 10 000 tekočih metrov.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem poslu (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe).

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti…

… reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil npr. pogodba ipd.

… reference.

10. Kadrovska sposobnost

Ponudnik razpolaga z ustrezno usposobljenim in zadostnim kadrom za izvajanje zimske službe v skladu s pogodbo in drugimi določbami razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Podpisan obrazec Izjava o razpolaganju z ustreznimi kapacitetami, s katero ponudnik izjavlja in jamči, da razpolaga ustrezno usposobljenim in zadostnim kadrom za izvajanje predmetnega javnega naročila.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Zavarovanje za resnost ponudbe

V ponudbi se zahteva predložitev menice in menične izjave za resnost ponudbe, v višini 9 000 EUR.

Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ti ne bosta skladni z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Menica mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv. Naročnik, Občina Vodice, bo menico unovčil:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

— ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila z naročnikom ali

— ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil pogodbe.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % pogodbene cene (brez DDV).

Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po dnevu izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan.

Zavarovanje se predloži za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter ga bo naročnik unovčil zlasti v naslednjih primerih:

— če izvajalec del svojih obveznosti do naročnika v celoti ali delno ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

— če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

— če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude ter

— če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Izvajalec zimske službe je odgovoren za vso škodo, ki bi bila zaradi izvajanja pogodbene obveznosti povzročena na cesti, njenem varovalnem pasu, drugim udeležencem v prometu oz. lastnikom zemljišč in objektov ob cestah, na katerih se izvaja zimska služba v okviru tega javnega naročila.

Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti tudi kopijo zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Vodice povzročijo pri ponudniku zaposleni tretjim osebam, občini ali državi, in sicer z najmanj 80 000 EUR zavarovalne vsote za posamezen škodni primer.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Skladno z določili Razpisne dokumentacije.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gos. subjektov

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

— imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

— pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe s strani partnerjev,

— obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

— določbe glede načina plačila preko vodilnega ponudnika,

— izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

— določbe glede izstopa kateregakoli partnerja ter o reševanju sporov med partnerji,

— navedba, da vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

— veljavnost partnerske pogodbe.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec Ponudba podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni partner prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega partnerja.

Vsak ponudnik lahko sodeluje v samo eni ponudbi. Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec (ob pogoju, da nikoli ne nastopa kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV).

V primeru kršitev določil iz prejšnjega odstavka bodo tiste ponudbe, pri katerih nastopa takšen podizvajalec in v katerih vrednost del, ki jih bo opravil ta podizvajalec, presega 20 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

— ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

— je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

— so koncernske družbe;

— sta 2 družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

— so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 in 82/2013).

Podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu Ponudba navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

— vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

— podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

— predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

— del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema…

… posamezni podizvajalec,

… glavni ponudnik,

— izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

— izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

— izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

— da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja le te, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik mora predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izbrani ponudnik bo v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2014-10-21 📅
Kraj odpiranja: V prostorih občine Vodice.
Lokacija: V prostorih občine Vodice.
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Ponudbena cena (80)
2. Odzivni čas (20)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: ga. Tatjana Resman

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2014-11-15 📅
Končni datum: 2018-03-15 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 4306-02/2014
Dodatne informacije

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno pobudo, bodisi kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/9/7231-76516203783162472978/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 13.10.2014, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Vodice
Poštni naslov: Kopitarjev trg 1
Poštno mesto: Vodice
Poštna številka: 1217
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina@vodice.si 📧
Telefon: +386 18332610 📞
Internetni naslov: http://www.vodice.si/ 🌏
Faks: +386 18332630 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v 3 delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 delovnih dneh od dneva:

— objave obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od 10 delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 6 mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v 30 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 177-313096 (2014-09-11)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-12-02)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
Skupna vrednost javnega naročila: 293 060 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Uredba: Ni navedeno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem 📦

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-12-02 📅
Datum objave: 2014-12-05 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 235-413755
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 177-313096
Številka UL-S: 235

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2014-11-28 📅
Ime: Kuhta d.o.o.
Poštni naslov: Krvavška ulica 18
Poštno mesto: Vodice
Poštna številka: 1217
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: kuhta@siol.net 📧
Internetni naslov: http://www.kuhta.si/ 🌏
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Vir: OJS 2014/S 235-413755 (2014-12-02)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem (17 nova javna naročila)

Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve (2)