Izgradnja objekta PPP Cikava

Pošta Slovenije d.o.o.

Izgradnja objekta PPP Cikava.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-08-25. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-07-31.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• NGD, d.o.o.

Kdo?

• Pošta Slovenije d.o.o.

Kaj?

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-07-31	Obvestilo o javnem naročilu
2014-08-18	Dodatne informacije
2014-08-27	Dodatne informacije
2014-11-21	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-07-31)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na stavbah
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na stavbah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Gospodarska javna služba
Ime naročnika: Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Poštna številka: 2000
Poštno mesto: Maribor
Stik
Internetni naslov: http://www.posta.si 🌏
E-naslov: irena.klispresker@posta.si 📧
Telefon: +386 24492308 📞
Faks: +386 24492379 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-07-31 📅
Rok za predložitev: 2014-08-25 📅
Datum objave: 2014-08-05 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 148-266885
Številka UL-S: 148
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.posta.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 14.8.2014, 14:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis: Izgradnja objekta PPP Cikava.
Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Gradbena in obrtniška dela.
Kratek opis: Gradbena in obrtniška dela.
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Elektro instalacijska dela.
Kratek opis: Elektroinstalacije.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Strojno instalacijska dela.
Kratek opis: Strojno instalacijska dela.
Referenčna številka: 0064/2014/0064/JNG/6

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

P 1 Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja kandidata, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 42. člena ZJN-2.

Ponudnik predloži Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena ZJNVETPS podatke pridobil sam.

Tuji ponudniki morajo predložiti:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2.

P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.

Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj.

Ekonomski in finančni položaj:

P 3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

— je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

Naročnik iz postopka javnega naročanja ne bo izločiti ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Ponudnik predloži izjavo, ki je navedena na obrazcu 3, tako da ni potrebno prilagati druge izjave. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj.

P 4 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika). Ponudnik predloži izjavo, ki je navedena na obrazcu 3, tako da ni potrebno prilagati druge izjave. Podpis obrazca 3 izpolnjuje ta pogoj.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

P 5 Izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti JN.

P 6 Izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del, v zahtevanih rokih.

P 7 V skladu z ZGO-1b (76. člen), je investitor dolžan imenovati odgovornega vodjo del, če je na gradbišču več izvajalcev. Ponudnik priloži izjavo, v kateri zagotavlja, da bo v primeru izbora izvajalca za večinski sklop del (v konkretnem primeru sklop 1: gradbeno obrtniška dela) prevzel organizacijo in vodenje gradbišča v celoti. Vsi morebitni stroški morajo biti zajeti v ponudbeni vrednosti, vštevši stroške koordinacije in delovanja gradbišča.

P 8 Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve večkrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil pogodbena določila oz. je bila z njim prekinjena pogodba z naročnikom. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije.

P 9 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora izpolniti priložen obrazec, v katerem navede vse potrebne podatke:

o vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec

o podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

o predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

o Priloži izpolnjeno in potrjeno Soglasje Podizvajalca.

Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna.

P 10 Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

P 11 Ponudnik mora v ponudbi navesti odgovornega vodjo del za vsak sklop posebej. Ponudnik za odgovornega vodjo del navede: ime in priimek, strokovno izobrazbo (ustrezno za posamezni sklop; to pomeni za sklop 1 izobrazba gradbene stroke, za sklop 2 izobrazba elektro stroke in za sklop 3 izobrazba strojne stroke), identifikacijsko številko pri pristojni inženirski zbornici in leta delovne dobe na podobnem delovnem mestu.

P 12 Ponudnik, ki odda ponudbo (ne glede na sklop), mora ponudbi predložiti:

- dve (2) potrjeni referenci s strani svojega naročnika s področja izvedbe del na objektih v obdobju zadnjih petih let, ki izkazujejo, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih na objektih pogodbene vrednosti najmanj 700 000 EUR brez DDV (kumulativno s podizvajalcem) in

- eno (1) potrjeno referenco za odgovornega vodjo del za posamezni sklop, ki bo sodeloval na izvedbi del iz predmetnega razpisa, ki izkazuje, da je vodil dela na najmanj enem objektu, katerega pogodbena vrednost je najmanj 700 000 EUR brez DDV (kumulativno s podizvajalcem). Ponudnik predloži referenco za odgovorno vodjo del za vsak sklop posebej, (to pomeni, da za vsak sklop posebej navede odgovornega vodjo z ustrezno izobrazbo, ki je sodeloval kot vodja del v objektu katerega skupna vrednost je bila najmanj 500 000 EUR brez DDV ne glede na vrednost posameznega sklopa),

P 13 Ponudnik mora za izvedbo del zagotoviti garancijo najmanj 24 mesecev. Ponudnik mora zagotoviti garancijo za izvedbo fasade oz. strehe in stabilnost objekta najmanj 120 mesecev. Mesece garancije ponudnik vpiše v ponudbeni predračun.

P 14 Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe priložiti terminski plan izvedbe del.

P 15 Ponudnik mora navesti znamko in model opreme, povsod tam, kjer je naročnik v ponudbenem predračunu (popisu del) to zahteval, v nasprotnem primeru se šteje, da

ponudnik ponudi to, kar je zapisano s strani naročnika kot primerljiva kvaliteta.

P 16 Povprečni letni prihodki ponudnika (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) iz rednega poslovanja v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo razpisa, vkolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, morajo biti enaki najmanj višini ponujene vrednosti na predmetnem razpisu. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno, določeno na podlagi letnega poročila za leto 2011, najmanj SB5 ali boljšo. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja P14 ponudnik predloži bonitetno informacijo, izdano s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije- obr. S.BON-1/P za zadnja tri zaključena koledarska leta.

Temeljne Okoljske Zahteve pri obnovi prostorov:

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja in so upoštevane temeljne okoljske zahteve.

P 17 Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

— zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

— rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve

P 18 Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

P 19 Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje , pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

Ponudnik predloži izjavo, do bo pri obnovi zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Ponudniki lahko izpolnjujejo pogoje kumulativno s podizvajalci, ki jih prijavijo k predmetnemu javnemu razpisu.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

1.20.1 Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ne glede na vrednost ponudbe. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe. Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mora izvajalec predložiti ob primopredaji objekta.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Plačilo v roku 30 dni od datuma prejema računa, ki je navedena na začasni mesečni situaciji, ki jo je potrdil nadzorni organ in sicer:

— do 80 % celotne pogodbene vrednosti se plačujejo mesečne situacije, ki jih je potrdil nadzorni organ,

— 10 % pogodbene vrednosti se plača po opravljenem kvalitetnem prevzemu, odpravi napak in prejemu računa,

— 10 % po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izstavitvi računa.

Izvajalec bo dela obračunaval mesečno z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Obračunsko obdobje za opravljena dela traja od prvega do zadnjega dne v mesecu, ko se obračunsko obdobje zaključi.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Pogodba.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 2014-12-31 📅
Datum odpiranja ponudb: 2014-08-25 📅
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Sektor za investicije in nabavo
Irena Klis Presker
Ime: Pošta Slovenije,d.o.o.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija 🇸🇮
Telefon: +386 24492308 📞
Faks: +386 24492379 📠
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 148-266885 (2014-07-31)

Dodatne informacije (2014-08-18)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-08-18 📅
Rok za predložitev: 2014-09-01 📅
Datum objave: 2014-08-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 159-286602
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 148-266885
Številka UL-S: 159
Vir: OJS 2014/S 159-286602 (2014-08-18)

Dodatne informacije (2014-08-27)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-08-27 📅
Rok za predložitev: 2014-09-08 📅
Datum objave: 2014-08-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 165-295534
Številka UL-S: 165
Vir: OJS 2014/S 165-295534 (2014-08-27)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-11-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 1 080 007,12 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-11-21 📅
Datum objave: 2014-11-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 228-403208
Številka UL-S: 228
Vir: OJS 2014/S 228-403208 (2014-11-21)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (10)

Gradbena dela na stavbah (5)