4300-89/2013: Nadgradnje in popravki (vzdrževanje) licenčne programske opreme IBM

Ministrstvo za notranje zadeve

Nadgradnje in popravki (vzdrževanje) licenčne programske opreme IBM.
Naročilo se oddaja po sklopih.
Sklop 1 – OTC vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM
Sklop 2 – PA vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2014-03-11. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2014-01-29.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Unistar LC d.o.o., Ljubljana

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

• Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme › Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo

Kje?

• Osrednjeslovenska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2014-01-29	Obvestilo o javnem naročilu
2014-02-12	Dodatne informacije
2014-02-26	Dodatne informacije
2014-06-02	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2014-01-29)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
Količina ali obseg:

Vrsta in količina storitev je podana v VI. delu razpisne dokumentacije (»Vrsta in opis storitev, ki so predmet javnega naročila ter ostale zahteve naročnika«) ter v VII. delu razpisne dokumentacije pod imenom: »Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi«.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +368 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-01-29 📅
Rok za predložitev: 2014-03-11 📅
Datum objave: 2014-01-31 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 022-034466
Številka UL-S: 22
Dodatne informacije

Opomba k točki IV.3.3. Razpisna dokumenatcija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvzi s pripravo ponudbe, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena n azgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika ter preko portala javnih naročil. Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: “Nadgradnje in popravki (vzdrževanje) licenčne programske opreme IBM; javno naročilo št. 4300-89/2013,“ ali preko portala javnih naročil. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/ Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 27.2.2014.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Nadgradnje in popravki (vzdrževanje) licenčne programske opreme IBM.

Naročilo se oddaja po sklopih.

Sklop 1 – OTC vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM

Sklop 2 – PA vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: OTC vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM
Kratek opis: OTC vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM.
Trajanje: 35 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: PA vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM
Kratek opis: PA vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM.
Količina ali obseg: PA vzdrževanje licenčne programske opreme proizvajalca IBM.
Referenčna številka: 4300-89/2013

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika in podizvajalca za izvedbo predmetnega naročila:

— da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5.

— da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2-UPB5, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

— da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

— da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

— da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

— da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

— da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2-UPB5, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

— da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu

— da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila

— da je ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo

— izjava ponudnikovega podizvajalca, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več.

Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

Tuji ponudniki morajo poleg izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega naročila predložiti tudi naslednje dokumente:

— dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5.

— dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več.

Ponudnik bo moral dokazilo iz druge alineje te točke predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.

Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Ekonomski in finančni položaj:

— Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (priloga št. II/2);

— dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

— Izjava principala oz. proizvajalca opreme o sklenjeni veljavni pogodbi ali partnerstvu, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika za ponujeno programsko opremo;dostop do principalove tehnične podpore in baze znanj pri proizvajalcu opreme ter razpolaganje z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za področje prijave za ponujeno licenčno programsko opremo, ki so potrebne za izvajanje predmetnega naročila.

Ponudnik lahko predloži tudi kopijo pogodbe ali partnerstva med ponudnikom in proizvajalcem opreme oziroma principalom, ki dokazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja. V tem primeru mu ni potrebno prilagati izjave iz četrtega odstavka te točke. Naročnik ima pravico zahtevati vpogled v original predmetne pogodbe ali partnerstva.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Bančna garancija za resnost ponudbe oz. garancija za zavarovanje resnosti ponudbe, izdano s strani banke ali zavarovalnice, ali bianco menico.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

V skladu z ZIPRS1415 je rok plačila 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki ga izstavi ponudnik – izvajalec mesečno, in sicer do petega dne v mesecu za pretekli koledarski mesec, na podlagi specifikacije dejansko opravljenih storitev.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti:

-Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 140 dni
Datum odpiranja ponudb: 2014-03-12 📅
Kraj odpiranja: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Lokacija: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: MNZ, Služba za javna naročila in nabave
Alenka Hudina
Ime: MNZ RS, Glavna pisarna
Poštni naslov: Štefanova 2
Poštna številka: 1501

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 4300-89/2013
Dodatne informacije

Opomba k točki IV.3.3.

Razpisna dokumenatcija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvzi s pripravo ponudbe, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena n azgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika ter preko portala javnih naročil.

Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: “Nadgradnje in popravki (vzdrževanje) licenčne programske opreme IBM; javno naročilo št. 4300-89/2013,“ ali preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 27.2.2014.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2014/S 022-034466 (2014-01-29)

Dodatne informacije (2014-02-12)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-02-12 📅
Datum objave: 2014-02-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 033-053597
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 22-034466
Številka UL-S: 33
Vir: OJS 2014/S 033-053597 (2014-02-12)

Dodatne informacije (2014-02-26)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-02-26 📅
Datum objave: 2014-03-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 044-073426
Številka UL-S: 44
Vir: OJS 2014/S 044-073426 (2014-02-26)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-06-02)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 837 774 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
Telefon: +386 1428054 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-06-02 📅
Datum objave: 2014-06-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 108-190511
Številka UL-S: 108

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Ljubljana.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2014-05-05 📅
Ime: Unistar LC d.o.o., Ljubljana
Poštni naslov: Litostrojska cesta 56
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1
Vir: OJS 2014/S 108-190511 (2014-06-02)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (>20 nova javna naročila)

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi (16)

Storitve, povezane s programsko opremo (6)

Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme (3)