Vzdrževanje že razvitih aplikacijskih modulov ter razvoj in svetovanje pri razvoju aplikacij

ZPIZ

Vzdrževanje že razvitih aplikacijskih modulov ter razvoj in svetovanje pri razvoju aplikacij.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-07-09. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-05-28.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Gamadata d.o.o.

Kdo?

• ZPIZ

Kaj?

• Storitve, povezane s programsko opremo › Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-05-28	Obvestilo o javnem naročilu
2013-09-03	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-05-28)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
Količina ali obseg:

Vzdrževanje že razvitih aplikacijskih modulov ter razvoj in svetovanje pri razvoju aplikacij, in sicer:vzdrževanje in dopolnjevanje aplikacij ter sistema za izmenjavo poslovnih sporočil (34 obstoječih aplikacij), ki zajema:— operativno vzdrževanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil,— preventivno vzdrževanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil,— dopolnjevanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočilter svetovanje in pomoč pri razvoju informacijskih rešitev.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: Zpiz
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 015
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.zpiz.si 🌏
E-naslov: natasa.polanc@zpiz.si 📧
Telefon: +386 14745367 📞
Faks: +386 12326288 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-28 📅
Rok za predložitev: 2013-07-09 📅
Datum objave: 2013-05-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 103-176534
Številka UL-S: 103
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.zpiz.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 1.7.2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Vzdrževanje že razvitih aplikacijskih modulov ter razvoj in svetovanje pri razvoju aplikacij.

Količina ali obseg:

Vzdrževanje že razvitih aplikacijskih modulov ter razvoj in svetovanje pri razvoju aplikacij, in sicer:

vzdrževanje in dopolnjevanje aplikacij ter sistema za izmenjavo poslovnih sporočil (34 obstoječih aplikacij), ki zajema:

— operativno vzdrževanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil,

— preventivno vzdrževanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil,

— dopolnjevanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil

ter svetovanje in pomoč pri razvoju informacijskih rešitev.

Trajanje: 36 mesecev
Referenčna številka: 430-09/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Poslovni prostori izvajalca in poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Potrdilo iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje, s katerim ponudnik kot pravna oseba dokazuje, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-UPB5. Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od 4 mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila iz kazenske evidence, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjeno, podpisano in žigosano »Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 6), v kateri ponudnik obkroži točko 1*,

— izpolnjeno, podpisano in žigosano »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov iz javnih evidenc« (OBRAZEC 7)**.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja predložiti ustrezna dokazila, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika (ni predpisana s strani naročnika!). Navedena izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Dokazila na dan roka za oddajo ponudb ne smejo biti starejša od 4 mesecev in so lahko fotokopija.

2. Potrdilo iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika (v kolikor je ponudnik pravna oseba) dokazuje, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-UPB5. Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od 4 mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne predloži potrdila iz kazenske evidence za svojega zakonitega zastopnika, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjeno, podpisano in žigosano »Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 6), v kateri ponudnik obkroži točko 2*,

— s strani zakonitega zastopnika izpolnjeno, in podpisano »Soglasje zakonitega zastopnika za pridobitev osebnih podatkov iz javne evidence« (OBRAZEC 8).

V kolikor je zakonitih zastopnikov ponudnika več, mora ponudnik v svoji ponudbi za vsakega zakonitega zastopnika predložiti zgoraj navedeno potrdilo iz kazenske evidence oziroma OBRAZEC 8.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za svoje zakonite zastopnike v zvezi z izpolnjevanjem navedenega pogoja predložiti dokazila, ki jih izdajo pristojni organi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila za svojega zakonitega zastopnika predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika (ni predpisana s strani naročnika!). Navedena izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Dokazila na dan roka za oddajo ponudb ne smejo biti starejša od 4 mesecev in so lahko fotokopija.

3. Potrdilo pristojnega sodišča, s katerim ponudnik dokazuje, da:

— ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave;

— ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka:

— ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne opravlja sodišče, ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju.

Potrdilo na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti starejše od štirih mesecev in je lahko fotokopija.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila pristojnega sodišča, mora za izpolnjevanje pogoja predložiti:

— izpolnjeno, podpisano in žigosano »Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 6), v kateri ponudnik obkroži točko 3*,

— izpolnjeno, podpisano in žigosano »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (OBRAZEC 7)**.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev predložiti ustrezna dokazila oziroma izjavo na način, kot je navedeno v 1. točki.

Ekonomski in finančni položaj:

1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih treh mesecih pred izstavitvijo potrdila ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem računu. Kot ustrezno se bo štelo tisto potrdilo poslovne banke, katerega datum izdaje ne bo starejši od 02.07.2013. V kolikor ima ponudnik več transakcijskih računov, mora predložiti potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune. Potrdila poslovnih bank so lahko fotokopije.

Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, lahko potrdila poslovnih bank nadomesti s fotokopijo ustreznega BON obrazca, ki ga izda AJPES, iz katerega bo razvidno, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka. Datum izdaje ustreznega BON obrazca prav tako ne sme biti starejši od 02.07.2013.

2. Izpolnjena, podpisana in žigosana »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 6), v kateri ponudnik obkroži točko 4*. Ponudnik tako izjavlja, da na dan, ko je oddal svojo ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.

Ponudnik priloži tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (OBRAZEC 7)**.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v svoji ponudbi predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidno, da so na dan oddaje svoje ponudbe pri pristojnem davčnem organu vložili »vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja«, takoj po prejemu potrdila davčnega organa o izpolnjevanju davčnih obveznosti, pa mora ponudnik le-tega posredovati naročniku.

3. Izpolnjena, podpisana in žigosana »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 6), v kateri ponudnik obkroži točke 5, 6, 7 in 8*. Ponudnik tako izjavlja:

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB5 (točka 5),

- da skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZintPK) ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po ZIntPK, in s katerimi naročnik na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati (točka 6),

- da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (točka 7),

- da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2-UPB5 v roku osem dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (točka 8).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev predložiti ustrezna dokazila oziroma izjavo na način, kot je navedeno v točki 1. v III.2.1 razdelku te objave. Pogoj pod prvo in drugo alinejo za tuje ponudnike ne velja!

Tehnične in strokovne sposobnosti:

1. »Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjava ponudnika o njihovi razpoložljivosti« (OBRAZEC 9), v katerem ponudnik navede:

— vsaj dva usposobljena strokovnjaka s področja spletnih rešitev,

— vsaj dva usposobljena strokovnjaka s področja IBM Websphere Portal Server (razvoj),

— vsaj enega usposobljenega strokovnjaka s področja…

… IBM Websphere Portal Server (administracija),

… IBM DB2,

… Oracle,

… IBM Websphere MQ,

… IBM Websphere Message Broker (razvoj),

… IBM Websphere Message Broker (administracija),

… EGL,

… JAVA.

Posamezni usposobljeni strokovnjak je lahko naveden večkrat (po področjih), vendar pa mora ponudnik vsa zgoraj našteta področja skupaj pokrivati z vsaj tremi (različnimi) usposobljenimi strokovnjaki.

Ponudnik mora za dokazovanje usposobljenosti strokovnjakov, navedenih v seznamu, za vsakega usposobljenega strokovnjaka predložiti veljavna dokazila o usposobljenosti za področje, ki ga pokriva. Naročnik bo za ustrezno dokazilo priznal le predložene ustrezne certifikate. Iz naziva certifikata mora biti nedvoumno razvidno, katera področja/tehnologije certifikat pokriva. V kolikor iz certifikata to ni razvidno, mora ponudnik predložiti ustrezen opis certifikata s strani izdajatelja, iz katerega bo jasno razvidno, katera področja/tehnologije certifikat pokriva.

Predloženi certifikati in ustrezen opis certifikata s strani izdajatelja, če je to potrebno, so lahko fotokopije.

V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko v Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjavo ponudnika o njihovi razpoložljivosti navede tudi usposobljene strokovnjake podizvajalca, ki ga je navedel v Seznamu podizvajalcev.

Dodatne zahteve naročnika v zvezi z usposobljenimi strokovnjaki:

— vsi usposobljeni strokovnjaki morajo imeti aktivno znanje slovenskega jezika,

— izvajalec oziroma njegov podizvajalec mora imeti z vsemi navedenimi usposobljenimi strokovnjaki pisni dogovor o sodelovanju oz. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo, ki mu zagotavlja razpoložljivost strokovnjakov,

— izvajalec mora zagotavljali razpoložljivost navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila. Navedeni strokovnjaki bodo nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi storitev. Morebitno vključevanje drugih strokovnjakov v delo lahko izvajalec izvede le po predhodni odobritvi naročnika. Ravno tako mora izvajalec naročnika predhodno obvestili o morebitni zamenjavi usposobljenih strokovnjakov – nosilcev in izvajalcev nalog v času trajanja pogodbe, za nove strokovnjake pa predložiti veljavna dokazila o usposobljenosti za posamezno področje (ustrezne certifikate). Zamenjavo usposobljenih strokovnjakov lahko izvajalec izvede po prejetem pisnem soglasju naročnika.

2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Reference ponudnika/podizvajalca in usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 10).

Ponudnik oz. podizvajalec*:

— navede ime in priimek strokovnjakov, ki so pomembno sodelovali pri razvoju oz. implementaciji referenčne rešitve in označi okolje razvoja referenčne rešitve,

— navede naziv in naslov referenčnega naročnika,

— navede naziv referenčne rešitve in jo na kratko opiše,

— označi vsebinsko področje referenčne rešitve,

— označi okolje implementacije referenčne rešitve,

— navede leto prehoda referenčne rešitve v produkcijo (šteje se obdobje 2010 - 2013!)

— navede ime in priimek potrjevalca reference, njegovo vlogo pri referenčnem naročniku ter njegovo vlogo pri implementaciji referenčne rešitve.

Obrazec mora biti podpisan tako s strani referenčnega naročnika kot s strani odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca. S tem ponudnik/podizvajalec potrjuje, da teče rešitev v produkcijskem okolju in je v produkcijski uporabi, ter da je implementirana v kompleksnem okolju, primerljivem z naročnikovim, z več kot 100 uporabniki.

Referenčni naročniki se lahko podvajajo, v kolikor je ponudnik/podizvajalec pri enem referenčnem naročniku razvil več različnih rešitev.

OBRAZEC 10 je lahko fotokopija.

Vsak izmed usposobljenih strokovnjakov iz prejšnje točke mora imeti vsaj po eno uspešno referenco s področja razvoja oz. implementacije informacijskih rešitev v kompleksnih informacijskih sistemih, primerljivih z naročnikovim:

— razvito v EGL ali JAVI (z uporabo IBM Rational Bussines Developer), ali

— rešitev za upravljanje poslovnih sporočil v Websphere Message Broker ter Websphere MQ (razvito z IBM Websphere Message Broker toolkit).

Vsako izmed področij, navedenih v prejšnjem odstavku, mora biti pokrito vsaj z eno referenčno rešitvijo, ki jih navaja ponudnik/podizvajalec.

Vsaj po ena izmed referenčnih rešitev, ki jih navaja ponudnik/podizvajalec, mora biti s področja:

— avtorizacij, upravljanja pravic, zagotavljanja revizijske sledi,

— elektronskega poslovanja,

— socialnega zavarovanja.

Referenčne rešitve morajo biti uspešno implementirane v izvajalnem okolju, ki vsebuje komponente, skladne z naročnikovim okoljem. Vsaka od sledečih komponent mora biti uporabljena vsaj v eni od rešitev:

— IBM Websphere application server v System Z okolju,

— IBM Websphere Portal server v System Z okolju,

— IBM Websphere Message Broker v System Z okolju,

— IBM Websphere MQ v System Z okolju.

* V kolikor je ponudnik v Seznam usposobljenih strokovnjakov in izjavo ponudnika o njihovi razpoložljivosti navedel usposobljene strokovnjake svojega podizvajalca (ki ga je navedel v Seznamu podizvajalcev), OBRAZEC 10 ustrezno izpolni podizvajalec.

3. Podizvajalci:

Izpolnjena, podpisana in žigosana »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 12),

oziroma:

Izpolnjen, podpisan in žigosan »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 13).

izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 14), (lahko fotokopija).

Izpolnjeno, podpisano in žigosano »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 15) (lahko fotokopija),

Izpolnjena, podpisana in žigosana »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2-UPB5« (OBRAZEC 16)(lahko fotokopija)

izpolnjeno, podpisano in žigosano »Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc« (OBRAZEC 7), ki ga izpolni podizvajalec (lahko fotokopija).

Ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v svoji ponudbi predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidno, da je njihov podizvajalec na dan oddaje ponudbe ponudnika pri pristojnem davčnem organu vložil »vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti podizvajalca v postopku javnega naročanja«, takoj po prejemu potrdila davčnega organa o izpolnjevanju davčnih obveznosti, pa mora ponudnik le-tega posredovati naročniku.

4. Izvajalec mora zagotoviti naslednje roke izvedbe storitev:

a.) Stalne storitve, plačane po pavšalu (tip F)

Storitve operativnega in preventivnega vzdrževanja aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil se pričnejo izvajati 1.9.2014 in se izvajajo do izteka veljavnosti pogodbe.

b.) Storitve, plačane po naročilu (tip N)

Storitve dopolnjevanja aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil ter storitve svetovanja in pomoč pri razvoju informacijskih storitev se pričnejo izvajati predvidoma 1.9.2013 za obdobje treh let. V kolikor postopek oddaje javnega naročila do navedenega datuma še ne bo pravnomočno zaključen, se začetek izvedbe storitev ustrezno zamakne.

Izvajalec na osnovi specificiranega naročila v roku sedem dni od dneva prejema naročila oziroma dogovorjenem drugačnem roku pripravi ter naročniku posreduje predlog izvedbe, ki vključuje podroben načrt potrebnih aktivnosti, oceno potrebnega dela v urah (1 človek/dan = 8 ur) in čas/roke izvedbe storitve, sledi uskladitev z naročnikom. Naročilo je potrjeno po naročnikovi potrditvi predloga izvedbe. Pogoj za začetek izvajanja storitve je potrjeno naročilo.

c.) Garancijsko vzdrževanje

Garancijsko obdobje, v katerem mora izvajalec brez dodatnih stroškov za naročnika odpraviti prijavljene pomanjkljivosti ali napake v izdelkih, ki so rezultat storitev dopolnjevanja aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil ter storitev svetovanja in pomoči pri razvoju informacijskih rešitev, je 12 mesecev od podpisa posameznega prevzemnega zapisnika.

Rok za odpravo prijavljene napake je 14 dni od dneva prijave napake.

d.) Odprava napak v okviru operativnega in preventivnega vzdrževana

V primeru napake, ki nastane kot posledica napačnega operativnega ali preventivnega vzdrževanja, je izvajalec dolžan brez dodatnih stroškov za naročnika to napako odpraviti v roku 14 dni od dneva prijave napake.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

1. Garancija za resnost ponudbe v višini 8 000,00 EUR, z veljavnostjo do 29.11.2013.

2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Garancijo predloži izbrani izvajalec v roku 10 dni od prejema pogodbe v podpis.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

a.) Stalne storitve, plačane po pavšalu (tip F)

Naročnik bo operativno in preventivno vzdrževanje aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil plačeval mesečno v obliki mesečnega pavšala v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljenih storitvah in potrjenem mesečnem poročilu za pretekli mesec.

Naročnik bo storitve dopolnjevanja aplikacij in sistema za izmenjavo poslovnih sporočil skladno z naročili naročnika ter storitve svetovanja in pomoč pri razvoju informacijskih rešitev v obliki ure dela plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po opravljenih storitvah in podpisu prevzemnega zapisnika.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Pogodba o skupni izvedbi naročila.
Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 2013-11-29 📅
Datum odpiranja ponudb: 2013-07-09 📅
Kraj odpiranja: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
Lokacija: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb je javno
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Nataša Polanc

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-09/2013
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.zpiz.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 1.7.2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Zpiz
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 015
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 103-176534 (2013-05-28)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-09-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 777 216 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-09-03 📅
Datum objave: 2013-09-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 173-299521
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 103-176534
Številka UL-S: 173

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-08-09 📅
Ime: Gamadata d.o.o.
Poštni naslov: Cesta 24. junija 23
Poštno mesto: Ljubljana - Črnuče
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1
Vir: OJS 2013/S 173-299521 (2013-09-03)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (>20 nova javna naročila)

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi (12)