Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice- 3. sklop (občina Log- Dragomer), Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave

Občina Log - Dragomer

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (3. sklop) - projekt občine Log Dragomer:
— kanalizacija Lukovica
— kanalizacija Dragomer – Osrednji in zahodni del, izgradnja sanitarne kanalizacije
— kanalizacija Dragomer – vzhodni del
— kanalizacija v naselju Log pri Brezovici
— KČN Log-Dragomer 5 000 PE «.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-07-08. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-05-27.

Kdo?

• Občina Log - Dragomer

Kaj?

• Gradbena dela na kanalizaciji › Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh

Kje?

• Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-05-27	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-31	Dodatne informacije
2013-06-19	Dodatne informacije
2013-06-21	Dodatne informacije
2013-06-26	Dodatne informacije
2013-07-01	Dodatne informacije
2013-07-17	Dodatne informacije

Obvestilo o javnem naročilu (2013-05-27)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na kanalizaciji
Količina ali obseg: 7 791 784,34
Skupna vrednost javnega naročila: 7 791 784,34 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na kanalizaciji 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Log - Dragomer
Poštni naslov: Na Grivi 5
Poštna številka: 1351
Poštno mesto: Brezovica pri Ljubljani
Stik
E-naslov: jure.jancic@log-dragomer.si 📧
Telefon: +386 17507700 📞
Faks: +386 17507705 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-27 📅
Rok za predložitev: 2013-07-08 📅
Datum objave: 2013-05-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 102-173693
Številka UL-S: 102
Dodatne informacije

Pri tč. II.3- Trajanje naročila ali rok za zaključek naj ponudniki upoštevajo, da je vpisan samo rok za zaključek gradnje čistine naprave, ne pa tudi kanalizacijskega omrežja. Pri roku za dokončanje morajo ponudniki v celoti upoštevati določbe iz razpisne dokumentacije in sicer: Izbrani ponudnik mora z gradbenimi deli zaključiti v naslednjih rokih: — dela na kanalizacijskem omrežju do 31.12.2014, uporabno dovoljenje je izvajalec dolžan pridobiti do 30.4.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del 31.12.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti pridobljeno do 31.12.2015. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik do 31.12.2014; — dela na Čistilni napravi do 31.10.2014, poizkusno obratovanje mora biti končano najkasneje do 30.9.2015, uporabno dovoljenje pridobljeno do 30.11.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del dne 31.10.2014. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik 31.10.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti izdano najkasneje do 31.10.2014, potrdilo o prevzemu pa najkasneje do 31.12.2015. Maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo znaša 28 dni. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se podaljša največ za dobo 28 dni za uvedbo v delo.  DODATNA OPOMBA: Zaradi prevelikega obsega popisa, bo naročnik popis del objavil ločeno, z dopolnitvijo predmetne objave. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/8256-10459732257504/RD_kanalizacija_in_cistilna_naprava.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 21.6.2013, 12:00.

Dodatne informacije

Pri tč. II.3- Trajanje naročila ali rok za zaključek naj ponudniki upoštevajo, da je vpisan samo rok za zaključek gradnje čistine naprave, ne pa tudi kanalizacijskega omrežja. Pri roku za dokončanje morajo ponudniki v celoti upoštevati določbe iz razpisne dokumentacije in sicer:

Izbrani ponudnik mora z gradbenimi deli zaključiti v naslednjih rokih:

— dela na kanalizacijskem omrežju do 31.12.2014, uporabno dovoljenje je izvajalec dolžan pridobiti do 30.4.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del 31.12.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti pridobljeno do 31.12.2015. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik do 31.12.2014;

— dela na Čistilni napravi do 31.10.2014, poizkusno obratovanje mora biti končano najkasneje do 30.9.2015, uporabno dovoljenje pridobljeno do 30.11.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del dne 31.10.2014. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik 31.10.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti izdano najkasneje do 31.10.2014, potrdilo o prevzemu pa najkasneje do 31.12.2015.

Maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo znaša 28 dni.

Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se podaljša največ za dobo 28 dni za uvedbo v delo.

DODATNA OPOMBA: Zaradi prevelikega obsega popisa, bo naročnik popis del objavil ločeno, z dopolnitvijo predmetne objave.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/8256-10459732257504/RD_kanalizacija_in_cistilna_naprava.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 21.6.2013, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (3. sklop) - projekt občine Log Dragomer:

— kanalizacija Lukovica

— kanalizacija Dragomer – Osrednji in zahodni del, izgradnja sanitarne kanalizacije

— kanalizacija Dragomer – vzhodni del

— kanalizacija v naselju Log pri Brezovici

— KČN Log-Dragomer 5 000 PE «.

Referenčna številka: 430-3/2013
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Občina Log Dragomer, naselja Lukovica, Dragomer in Log pri Brezovici.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

2.1.1. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (obrazec D/3).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik.

2.1.2. Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

— goljufija (211. člen KZ-1),

— protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

— povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

— oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

— poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

— goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

— preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

— preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

— preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

— neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

— neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

— ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

— izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

— zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

— zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

— zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

— pranje denarja (245. člen KZ-1),

— zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

— davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

— tihotapstvo (250. člen KZ-1),

— izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

— hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1),

zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

(obrazec D/3).

Ponudnik mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/4).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz ustreznega kazenskega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik.

2.1.3. Zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

— hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

— hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1)

ter izjava zakonitega zastopnika ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (obrazec D/3).

OPOMBA: Izjavo zakonitega zastopnika ponudnika in izjavo o osebnih podatkih zakonitega zastopnika ponudnika mora podpisati zakoniti zastopnik, na katerega se izjavi nanašata, osebno. Teh izjav ni mogoče podpisati preko pooblaščencev.

Zakoniti zastopnik ponudnika mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/5).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izpis iz ustreznega kazenskega registra v državi, kjer je ponudnik registriran, preveden v slovenski jezik za vsakega zakonitega zastopnika posebej.

2.1.4. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki:

— je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

— je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

– je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja, da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem , skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja, da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem , skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

2.1.5. Ponudnik je na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več), v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 EUR ali več) in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi RS ter vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost.

Vzorec vloge je v obrazcu (priloga št. D/6).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 EUR ali več) in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ter izjava, da ima poravnane vse tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji (v vrednosti 50 evrov ali več) ter da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji.

2.1.6. Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).

Dokazilo, ki ga je potrebno priložiti (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da…

… ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

… ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja ter da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Ekonomski in finančni položaj:

2.2.1. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje S.BON-1/P obrazca ali enakovrednega bonitetnega poročila, ki bonitetno poročilo pripravlja na podlagi metodologije BASEL II, od SB1 do vključno SB6 ali enakovredna bonitetna ocena in da na dan pred sestavitvijo bonitetne informacije in v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 in slabše bodo kot nepravilne izločene.

Samostojni podjetnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da mora predložiti BON-1/SP ter potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprte račune, da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani.

DOKAZILO, KI GA JE POTREBNO PRILOŽITI (ponudniki, registrirani v RS): S.BON-1/P oziroma BON-1/SP ali drugo enakovredno bonitetno poročilo, ki ne sme biti starejše kot 60 dni od datuma predložitve ponudbe in BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti pravne osebe), ki ne sme biti starejši kot 60 dni od datuma predložitve ponudbe.

DOKAZILO, KI GA JE POTREBNO PRILOŽITI (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): bonitetno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II, ene od uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, kot na primer Moody‘s Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor‘s ali enakovredno, da ima ponudnik bonitetno oceno, ki ustreza bonitetni oceni SB6 (bonitetna ocena, ki sodi v zgornjih 60% bonitetnih ocen po uporabljeni lestvici) ter izjave vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom oddaje ponudbe, ni imel blokiranih računov. Bonitetno poročilo ne sme biti starejše od 60 dni od datuma predložitve ponudbe.

2.2.2. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO, KI GA JE POTREBNO PRILOŽITI (ponudniki, registrirani v RS): Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.

Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).

DOKAZILO, KI GA JE POTREBNO PRILOŽITI (tuji ponudniki, ki niso registrirani v RS): Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

2.3.1. Kanalizacijsko omrežje:

Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih osmih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel projekt izgradnje ločenega kanalizacijskega omrežja dolžine minimalno 10.000 m.

Čistilna naprava:

Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je v zadnjih osmih letih pred oddajo ponudbe uspešno zgradil celotno komunalno čistilno napravo zmogljivosti najmanj 5.000 PE, projektirane po sistemu SBR. Kot ustrezna se upošteva referenca za izvedbo gradbeno obrtniških del, dobave in montaže strojnih in Elektro inštalacij in upravljanje s čistilno napravo v obdobju najmanj pol leta.

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli podizvajalci.

DOKAZILO ZA VSE PONUDNIKE: Spisek referenc ponudnika (priloga št. D/7) ter Referenčno potrdilo na obrazcu (priloga št. D/8) za vsako posamezno referenco.

Referenčno potrdilo mora potrditi investitor oziroma naročnik referenčnega projekta. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je ponudniku naročil in financiral izvedbo del.

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale, takšne ponudbe pa bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo iz ponudbe (predloženih referenčnih potrdil ter spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.

2.3.2. Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, in sicer:

1. odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- univ. dipl. inž. gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri IZS in tremi (3) leti delovnih izkušenj, ali

- dipl. inž. gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri IZS in petimi (5) leti delovnih izkušenj, ali

- inž. gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri IZS in sedmimi (7) leti delovnih izkušenj, ali

- srednja izobrazba gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri IZS in desetimi leti (10) leti delovnih izkušenj,

- vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali da je sprožen postopek za vpis v imenik IZS,

- najmanj eno referenco za odgovornega vodjo del na sanitarni kanalizaciji dolžine vsaj 5 km in na vsaj eni komunalni čistilni napravi kapacitete vsaj 5.000 PE po sistemu SBR, oboje v zadnjih 8 letih pred rokom za oddajo ponudbe.

2. odgovornega vodjo gradbenih del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna ali višja strokovna izobrazba gradbene smeri,

- opravljen strokovni izpit po ZGO-1,

- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj,

3. odgovornega vodjo elektro del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna ali višja strokovna izobrazba elektro smeri,

- najmanj eno referenco za odgovornega vodjo elektro del na sanitarni kanalizaciji dolžine vsaj 5 km in na vsaj eni komunalni čistilni napravi kapacitete vsaj 5.000 PE po sistemu SBR, oboje v zadnjih 8 letih pred rokom za oddajo ponudbe.

4. odgovornega vodjo strojno-tehnoloških del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna ali višja strokovna izobrazba strojne smeri,

- najmanj eno referenco za odgovornega vodjo strojno-tehnoloških del na sanitarni kanalizaciji dolžine vsaj 5 km in na vsaj eni komunalni čistilni napravi kapacitete vsaj 5.000 PE po sistemu SBR, oboje v zadnjih 8 letih pred rokom za oddajo ponudbe.

Naročnik dovoljuje, da ponudnik priglasi dva odgovorna vodja dela kot tudi dve skupini delovodji, različno osebo za kanalizacijo in čistilno napravo. V takšnem primeru morata obe osebi izpolnjevati pogoje pod 1. in 2. točko tega kadrovskega pogoja, referenca pa mora biti izpolnjena iz področja, ki ga posamezni delovodja prevzema.

DOKAZILO ZA VSE PONUDNIKE: Ponudnik pripravi seznam vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev, zaposlenih pri ponudniku na obrazcu (priloga št. D/9).

Tem obrazcem ponudnik priloži še:

- fotokopije spričeval, iz katerih je razvidna dosežena strokovna izobrazba za zgornje osebe,

- fotokopije delovnih knjižic ali potrdilo ZPIZ ali drugega enakovrednega organa, iz katerega je razvidna delovna doba za zgornje osebe,

- fotokopije potrdil, iz katerih je razviden opravljen strokovni izpit po ZGO-1 ali drugem ustreznem zakonu za tuje ponudnike za ustrezne od zgoraj navedenih oseb,

- izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije za ustrezne od zgoraj navedenih oseb ali dokazilo, da je sprožen postopek za vpis v imenik IZS,

- potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov, ki potrjuje kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št. D/10) ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik ne zahteva, da je strokovni kader pri ponudniku zaposlen. Strokovni kader mora biti zaposlen pri ponudnikovem podizvajalcu, partnerju v skupni ponudbi ali pri ponudniku ali ima z naročnikom pogodbo za opravljanje del.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi garancijo za resnost ponudbe na obrazcu F/2: Garancija za resnost ponudbe ali na drugem obrazcu, ki je po vsebini enak obrazcu F/2.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 30 000,00 EUR. Original garancije za resnost ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe brez DDV.

Naročnik bo izvajalcu izplačal celoten znesek zadržanega zneska, ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predložil Garancijo za zadržan znesek na obrazcu te razpisne dokumentacije (priloga F/3).

Izvajalec mora skupaj z garancijo za dobro izvedbo del predložiti tudi zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, pripravljeno skladno z določili pogodbe, v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 800 000,00 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov, z enkratnim letnim agregatom. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za konkretni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe z izvajalcem do zaključka projekta oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec je zavezan, da pogoje zavarovanja prilagodi oz. spremeni, če se bodo med trajanjem izvedbe spremenili roki za izvedbo projekta, vrsta storitve, kvaliteta ali količina.

V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti brezpogojno, originalno, časovno neomejeno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala zahtevano bančno garancijo oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo najmanj do izdaje Potrdila o izvedbi.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

— imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

— imenovanja pooblaščenca za vročanje vseh pisanj v postopku oddaje javnega naročila (tč. 1.11.),

— pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

— obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

— način plačila preko vodilnega partnerja ponudnika,

— izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

— neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-07-08 📅
Kraj odpiranja: Občina Log-Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.
Lokacija: Občina Log-Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Javna naročila

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-07-15 📅
Končni datum: 2014-10-31 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-3/2013
Dodatne informacije

Izbrani ponudnik mora z gradbenimi deli zaključiti v naslednjih rokih:

— dela na kanalizacijskem omrežju do 31.12.2014, uporabno dovoljenje je izvajalec dolžan pridobiti do 30.4.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del 31.12.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti pridobljeno do 31.12.2015. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik do 31.12.2014;

— dela na Čistilni napravi do 31.10.2014, poizkusno obratovanje mora biti končano najkasneje do 30.9.2015, uporabno dovoljenje pridobljeno do 30.11.2015. Rok za reklamacijo napak znaša 365 dni od dneva zaključka gradbenih del dne 31.10.2014. Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se ugotavlja glede na časovni vidik 31.10.2014. Potrdilo o izvedbi mora biti izdano najkasneje do 31.10.2014, potrdilo o prevzemu pa najkasneje do 31.12.2015.

Maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo znaša 28 dni.

Dejstvo morebitne zamude izvajalca pri dokončanju z deli se podaljša največ za dobo 28 dni za uvedbo v delo. 

DODATNA OPOMBA: Zaradi prevelikega obsega popisa, bo naročnik popis del objavil ločeno, z dopolnitvijo predmetne objave.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/8256-10459732257504/RD_kanalizacija_in_cistilna_naprava.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 21.6.2013, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Log - Dragomer
Poštni naslov: Na Grivi 5
Poštno mesto: Brezovica pri Ljubljani
Poštna številka: 1351
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali urad, pristojen za varstvo konkurence.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZPVPJN, se glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 1.500,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 102-173693 (2013-05-27)

Dodatne informacije (2013-05-31)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-31 📅
Datum objave: 2013-06-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 106-180884
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 102-173693
Številka UL-S: 106
Vir: OJS 2013/S 106-180884 (2013-05-31)

Dodatne informacije (2013-06-19)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-19 📅
Datum objave: 2013-06-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 119-202216
Številka UL-S: 119
Vir: OJS 2013/S 119-202216 (2013-06-19)

Dodatne informacije (2013-06-21)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-21 📅
Datum objave: 2013-06-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 121-206396
Številka UL-S: 121
Vir: OJS 2013/S 121-206396 (2013-06-21)

Dodatne informacije (2013-06-26)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-26 📅
Datum objave: 2013-06-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 124-211886
Številka UL-S: 124
Vir: OJS 2013/S 124-211886 (2013-06-26)

Dodatne informacije (2013-07-01)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-01 📅
Datum objave: 2013-07-03 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 127-216937
Številka UL-S: 127
Vir: OJS 2013/S 127-216937 (2013-07-01)

Dodatne informacije (2013-07-17)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-17 📅
Datum objave: 2013-07-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 139-240389
Številka UL-S: 139
Vir: OJS 2013/S 139-240389 (2013-07-17)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (7)

Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih (3)

Gradbena dela na kanalizaciji