Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop, I. faza | Mestna občina Ljubljana

Datum	Dokument
2013-10-28	Obvestilo o javnem naročilu
2013-11-08	Dodatne informacije
2013-11-18	Dodatne informacije
2014-01-09	Obvestilo o oddaji naročila
2020-11-30	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2021-10-05	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-03-08	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-03-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-08-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-11-10	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-12-21	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2023-04-21	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2023-07-13	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2023-08-25	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2023-10-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2023-12-13	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2024-01-16	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2024-01-26	Obvestilo o oddaji naročila
2024-07-08	Obvestilo o oddaji naročila
2024-10-04	Obvestilo o oddaji naročila
2026-04-10	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-10-28)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na kanalizaciji
Količina ali obseg:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop, I. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirniče, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km z 2 črpališčema odpadne vode.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na kanalizaciji 📦

Postopek
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.jh-lj.si/ 🌏
E-naslov: uros.pecaver@jhl.si 📧
Telefon: +386 14740848 📞
Faks: +386 14740811 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-28 📅
Rok za predložitev: 2013-11-27 📅
Datum objave: 2013-10-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 211-365066
Številka UL-S: 211
Dodatne informacije

Priporočljivo je, da ponudnik obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost. Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 7.5.2013 ob 11:00 uri po lokalnem času na lokaciji čistilne naprave Brod, Na gmajni 72, 1000 Ljubljana. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19.11.2013, 23:59.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop, I. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 V Mestni občini Ljubljana« obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirniče, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km z 2 črpališčema odpadne vode.

Trajanje: 669 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Projekt »Odvajanje in čišcenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega Polja – 1. sklop, I. faza« kandidira za sredstva iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bodo v skladu z Uredbo sveta (ES) št. 1084/2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada z dne 11. julija 2006 in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), kjer so navedeni prioritetni projekti, projekt sofinancirali Evropska komisija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice.

V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja –področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čišcenje komunalnih odpadnih voda.

Javni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Obmocje Mestne obcine Ljubljana, Obcine Medvode in Obcine Vodice, Slovenija.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5);

2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/ oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;

3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;

7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

— Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika;

— Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

— Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenih pogojev glede osnovne sposobnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež);

— Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež);

Ekonomski in finančni položaj:

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012 enaki najmanj protivrednosti 8 000 000,00 EUR;

9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdil bank ni imel blokiranih poslovnih računov;

10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

11.da ima ponudnik za namen zagotovitve zahtevanih denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del zagotovljena likvidna sredstva v višini 900 000,00 EUR ali možnost najetja kredita v enakem znesku.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

— Obrazec 5.8: Finančni podatki

Dokazila:

— pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

— samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 8 000 000,00 EUR.

— Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdil ni imel blokiranih poslovnih računov. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.

— Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

— Izjava banke ali druge finančne institucije (npr. hranilnice) o možnosti najetja kredita v višini 900 000,00 EUR za

namen zagotovitve denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del ali lastna izjava ponudnika o zagotovljenih sredstvih

v višini 900 000,00 EUR za namen zagotovitve denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del, skupaj z ustreznim

dokazilom (sredstva na TRR, depoziti oziroma vsa ostala sredstva enakovredne likvidnosti, pri čemer je v slednjem

primeru dokazno breme enakovrednosti na strani ponudnika). Iz izjave banke ali zavarovalnice oziroma lastne izjave

ponudnika, skupaj z dokazilom, mora biti nedvoumno razvidno, da so: - sredstva zagotovljena za namen zagotovitve

denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del po pogodbi za projekt »Odvajanje in cišcenje odpadne

vode na obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop, I. faza«, t.j. do 30.10.2015.

— sredstva zagotovljena v višini najmanj 900 000,00 EUR. Izjava mora biti brezpogojna.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:

12. da je ponudnik v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil zgradil (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

— kanalizacijske sisteme v skupni dolžini vsaj 20 km, od tega vsaj en (1) kanalizacijski sistem dolžine vsaj 2 000 m s premerom najmanj 250 mm;

— en (1) bazen s prostornino vsaj 200 m3;

— dve (2) črpališci za odpadno vodo.

Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

13. da je ponudnik v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil zgradil (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

— en (1) kanalizacijski sistem v dolžini 300 m s premerom najmanj 1 000 mm.

14. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

— enega (1) kanalizacijskega sistema v dolžini 300 m s premerom najmanj 1 000 mm;

— enega (1) črpališca za odpadno vodo.

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

15. da ima ponudnikov odgovorni vodja gradbenih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja gradbenih del izkušnje pri izvedbi (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

— enega (1) kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2 000 m s premerom najmanj 250 mm;

— enega (1) bazena s prostornino vsaj 200 m3.

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje gradbenih del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja gradbenih del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

16. da ima ponudnikov odgovorni vodja strojnih del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja strojnih del izkušnje pri izvedbi (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

— enega (1) bazena s prostornino vsaj 200 m3;

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje strojnih del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja strojnih del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

17. da ima ponudnikov odgovorni vodja elektro del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja elektro del izkušnje pri izvedbi (v primeru gradnje novega objekta vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) vsaj:

Naročnik bo kot ustrezno referenco odgovornega vodje elektro del za predmetni pogoj upošteval tudi izkušnje pri izvedbi objekta brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, če je objekt dokončan in uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja elektro del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo ponudb.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

— Obrazec: 5.9: Reference ponudnika;

— Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise;

— Obrazec 5.13a: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.13b: Referenčna potrdila odgovornega vodje gradbenih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.13c: Referenčna potrdila odgovornega vodje strojnih del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;

— Obrazec 5.13d: Referenčna potrdila odgovornega vodje elektro del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.

— Kopije uporabnih dovoljenj oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo (iz katerih izhaja dovoljenje za začetek uporabe objekta) ali Izjava naročnika, da uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika;

— Kopije dokazil o zanesljivosti objekta oziroma Kopije primerljivih dokumentov v državi v kateri objekti obratujejo

(iz katerih bo razvidna skladnost z referencnim potrdilom)

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini 250 000,00 EUR, ki mora veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe priskrbeti brezpogojno in na prvi poziv izplačljivo garancijo za dobro izvedbo v višini 10 % pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Rok plačila je trideseti (30.) dan, pri čemer začne teci plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 150 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-11-27 📅
Kraj odpiranja: Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.
Lokacija: Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje ponudb bo javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Medvode
Poštni naslov: Cesta komandanta Staneta 12
Poštno mesto: Medvode
Poštna številka: 1215
Ime naročnika: Občina Vodice
Poštni naslov: Kopitarjev trg 1
Poštno mesto: Vodice
Poštna številka: 1217
Stik
Kontaktna točka: Služba za javna naročila
Uroš Pečaver

Sklic
Dodatne informacije

Priporočljivo je, da ponudnik obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost.

Naročnik bo izvedel informativni sestanek s ponudniki in ogled lokacije nameravane investicije dne 7.5.2013 ob 11:00 uri po lokalnem času na lokaciji čistilne naprave Brod, Na gmajni 72, 1000 Ljubljana.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19.11.2013, 23:59.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

— objave obvestila o javnem naročilu, ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 211-365066 (2013-10-28)

Dodatne informacije (2013-11-08)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-11-08 📅
Datum objave: 2013-11-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 220-382239
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 211-365066
Številka UL-S: 220
Vir: OJS 2013/S 220-382239 (2013-11-08)

Dodatne informacije (2013-11-18)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-11-18 📅
Datum objave: 2013-11-20 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 225-390840
Številka UL-S: 225
Vir: OJS 2013/S 225-390840 (2013-11-18)

Obvestilo o oddaji naročila (2014-01-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 28 138 862,05 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2014-01-09 📅
Datum objave: 2014-01-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2014/S 009-010758
Številka UL-S: 9
Dodatne informacije
Izdelava PID in PZI, delno strojne inštalacije in oprema; dela po predračunu.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-12-24 📅
Ime: Javna razsvetljava d.d.
Poštni naslov: Litijska cesta 263
Poštno mesto: Ljubljana - Dobrunje
Poštna številka: 1261
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 2
Vir: OJS 2014/S 009-010758 (2014-01-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-11-30)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Kanalizacijski objekti 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Postopek
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://www.jhl.si/ 🌏
E-naslov: tina.bregar@jhl.si 📧
Telefon: +386 14740858 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-11-30 📅
Datum objave: 2020-12-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 237-582524
Sklicuje se na obvestilo: 2014/S 009-010758
Številka UL-S: 237

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 1. sklop, I. faza
Kratek opis:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 1. sklop, I. faza.

Trajanje: 972 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: MOL; Občina Vodice; Občina Medvode

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2020-11-19 📅
Nacionalna registrska številka: 3341836000
Ime: CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Nacionalna registrska številka: 5069041000
Poštni naslov: Ulica 15.maja 14
Poštno mesto: Koper - Capodistria
Poštna številka: 6000
Ime: Teleg-m d.o.o., telekomunikacijske storitve
Nacionalna registrska številka: 1338617000
Poštni naslov: Cesta v Pečale 36
Poštno mesto: Ljubljana - Črnuče
Poštna številka: 1231
Ime: NG nizke gradnje d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5221498000
Poštni naslov: Šmihel 58
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5874025000
Stik
Kontaktna točka: Tina Bregar

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2020/S 237-582524 (2020-11-30)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2021-10-05)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Mestna občina ljubljana
Stik
Internetni naslov: https://www.jhl.si 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2021-10-05 📅
Datum objave: 2021-10-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2021/S 196-507732
Številka UL-S: 196

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naziv sklopa: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA 1. SKLOP, I. FAZA
Kratek opis:

Projekt »ODVAJANJE IN CIŠCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne

odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kar obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirnice, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2017-11-23 📅
Ime: JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Sektor za javna naročila, Tina Bregar

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Mestna občina ljubljana
Vir: OJS 2021/S 196-507732 (2021-10-05)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-03-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-03-08 📅
Datum objave: 2022-03-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 050-126890
Številka UL-S: 50

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne

Vir: OJS 2022/S 050-126890 (2022-03-08)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-03-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 (Dodatek Vodice)
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Osrednjeslovenska 🏙️

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-03-09 📅
Datum objave: 2022-03-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 051-131991
Številka UL-S: 51
Vir: OJS 2022/S 051-131991 (2022-03-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-08-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 (Dodatek št. 9 Medvode)
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-08-09 📅
Datum objave: 2022-08-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 155-439984
Številka UL-S: 155
Vir: OJS 2022/S 155-439984 (2022-08-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-11-10)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 14 Vodice
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-11-10 📅
Datum objave: 2022-11-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 220-633310

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mestna občina Ljubljana, Občina Vodice, Občina Medvode
Vir: OJS 2022/S 220-633310 (2022-11-10)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-12-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 10 Medvode
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-12-21 📅
Datum objave: 2022-12-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 248-725243
Številka UL-S: 248
Vir: OJS 2022/S 248-725243 (2022-12-21)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2023-04-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 8 MOL
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/ 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2023-04-21 📅
Datum objave: 2023-04-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2023/S 082-249219
Številka UL-S: 82
Vir: OJS 2023/S 082-249219 (2023-04-21)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2023-07-13)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 11 Medvode
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2023-07-13 📅
Datum objave: 2023-07-18 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2023/S 136-434023
Številka UL-S: 136
Vir: OJS 2023/S 136-434023 (2023-07-13)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2023-08-25)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 9 MOL
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2023-08-25 📅
Datum objave: 2023-08-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2023/S 166-522866
Številka UL-S: 166
Vir: OJS 2023/S 166-522866 (2023-08-25)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2023-10-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 12 Medvode
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2023-10-09 📅
Datum objave: 2023-10-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2023/S 198-617456
Številka UL-S: 198
Vir: OJS 2023/S 198-617456 (2023-10-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2023-12-13)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 13 Medvode
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2023-12-13 📅
Datum objave: 2023-12-18 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2023/S 243-763648
Številka UL-S: 243

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Trajanje: 970 dni
Vir: OJS 2023/S 243-763648 (2023-12-13)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2024-01-16)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 10 MOL
Skupna vrednost javnega naročila: 28138862.05 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2024-01-16 📅
Datum objave: 2024-01-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2024/S 014-036702
Številka UL-S: 14
Vir: OJS 2024/S 014-036702 (2024-01-16)

Obvestilo o oddaji naročila (2024-01-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 11 MOL
Kratek opis:

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kar obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirnice, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km.

Vrsta pogodbe: Gradnje
Izdelki/storitve: Gradbena dela na kanalizaciji 📦
Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV): 28138862.0500 EUR 💰
Identifikator sredstev EU: CF
Opis
Opis javnega naročila:

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kar obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirnice, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km.

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo
Spodbujani socialni cilj: Drugo
Javno naročanje inovativnih rešitev: other
Uporaba meril dostopnosti za invalidne osebe v tehničnih specifikacijah: Pogoji dostopnosti za invalidne osebe niso vključeni, ker predmet javnega naročila ni namenjen temu, da bi ga uporabljale fizične osebe
Država: Slovenija 🇸🇮
Kraj izvedbe: Osrednjeslovenska 🏙️
Trajanje: 972 dni
Naslov
Identifikacijska številka lota: LOT-0000
Področje uporabe javnega naročila
Dodatni izdelki/storitve:

Gradbena dela na kanalizaciji 📦

Kanalizacijski objekti 📦

Postopek
Vrsta postopka
Pravna podlaga: Direktiva 2014/24/EU

Oddaja naročila
Identifikacijska številka lota: LOT-0000
Številka pogodbe: C7560-13-220103
Datum sklenitve pogodbe: 2017-07-23 📅
Naslov: Pogodba št. C7560-13-220103 za izvedbo gradnih del za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v Občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana"
Podatki o vrednosti naročila/dela (brez DDV)
Skupna vrednost pogodbe/delca: 28138862.0500 EUR 💰
Identifikator ponudbe: TEN-0000
Vodja ponudnika ✅
Identifikator sklopa ali skupine sklopov: LOT-0000
Informacije o razpisih
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov ✅
Ime in naslov izvajalca
Ime: JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Nacionalna registrska številka: 3341836000
Poštni naslov: Litijska cesta 263
Poštna številka: 1261
Poštno mesto: Ljubljana - Dobrunje
Regija: Osrednjeslovenska 🏙️
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@jr-lj.si 📧
Telefon: +386015863600 📞
Ime: CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Nacionalna registrska številka: 5069041000
Poštni naslov: Ulica 15.maja 14
Poštna številka: 6000
Poštno mesto: Koper - Capodistria
Regija: Primorsko-notranjska 🏙️
E-naslov: info@cpk.si 📧
Telefon: +386056630200 📞
Ime: TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve
Nacionalna registrska številka: 1338617000
Poštni naslov: Cesta v Pečale 36
Poštna številka: 1231
Poštno mesto: Ljubljana - Črnuče
E-naslov: teleg-m@siol.net 📧
Telefon: +386015617490 📞
Ime: NG nizke gradnje d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5221498000
Poštni naslov: Šmihel 58
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo mesto
E-naslov: pisarna@nizkegradnje.si 📧
Telefon: +386073376950 📞

Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Mestna občina ljubljana
Nacionalna registrska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska 🏙️
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si 📧
Telefon: +386013061000 📞
URL: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/ 🌏
Vodja skupine ✅

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov odddaje javnih naročil
Nacionalna registrska številka: 1332716000
Regija: Osrednjeslovenska 🏙️
E-naslov: dkom@dkom.si 📧
Telefon: +38612342800 📞
URL: https://www.dkom.si/ 🌏
Postopek pregleda
Natančne informacije o rokih za revizijske postopke:

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

Spremembe
Druge dodatne informacije

S predmetnim dodatkom se ureja pogodbeno razmerje glede zahtevkov izvajalca za povišanje pogodbene cene ter povračila stroškov iz naslova dodatnih ter nepredvidenih oz. nepredvidljivih del. Zvišanje cene kalkulativnih elementov - izredne okoliščine, ki vplivajo na izvajanje pogodbenih del in sicer: na trgu surovin in materialov, ki so bile nujno potrebne za opravljanje prevzetih pogodbenih obveznosti, je prišlo do nepredvidenih okoliščin, dvig cen oz. celo do pomanjkanja ali nezmožnosti dobave le-teh zaradi vojne (Ukrajina) in ekonomske sankcije (Rusija). Dodatni stroški izvedbe kanala C0 iz naslova režijskih stroškov organizacije gradbišča , vezano na stroške zastojev, stojnin mehanizacije in osebja v času zastojev in posledično režijski stroški zaradi podaljšanja roka.

Glavni razlog za spremembo: Potreba po spremembah zaradi okoliščin, ki jih skrben kupec ne bi mogel predvideti.
Besedilo, ki ga je treba popraviti v prvotnem obvestilu
Številka oddelka: CON-0000
Nova vrednost
Besedilo:

Z dodatkom št. 11 se ureja pogodbeno razmerje glede zahtevkov izvajalca za povišanje pogodbene cene ter povračil stroškov iz naslova dodatnih in nepredvidenih oziroma nepredvidljivih del, do katerih je prišlo iz razlogov, ki niso bili na strani izvajalca. Stranki sta zaradi rasti cen ob upoštevanju Posebnih pogojev pogodbe Rdeče Fidic knjige, s katerim je bil izključen podčlen 13.8 ter na podlagi določbe 655. člena OZ, pristopili k usklajevanju pogodbene cene zaradi rasti cen za razliko nad 2 % povišanja prvotno dogovorjene pogodbene vrednosti. Stranki kot najprimernejši metodo za izračun povišanja cene glede na stališče inženirja štejeta indeksno metodo, zato se za obračun in dokazovanje podražitev, ki vplivajo na pogodbeno ceno, uporabi indeksna metoda; posledično pa sta se stranki na podlagi opravljenega testa nebistvenosti spremembe dogovorili, da se na podlago 5. točke prvega odstavka, v zvezi s četrtim odstavkom 95. člena ZJN-3 v pogodbo uvrsti indeksna metoda. Nadalje stranki ugotavljata, da je izvajalec skladno s kogentno določbo 655. člena OZ upravičen do izplačila RVC nad 2 % osnovne pogodbene vrednosti, ta pa upoštevaje že izdane obračunske situacije in strukturni indeks na dan 30. 11. 2023 znaša 2.485.650,18 EUR brez DDV, projekcija RVC do konca trajanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe projekta nad 2 % osnovne pogodbene vrednosti po strukturnem indeksu skupaj 2.770.000,00 EUR brez DDV, ki pa se lahko spremeni glede na gibanje upoštevnih elementov povečanja cen. Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, drugim odstavkom 17. člena OZ in kogentno določbo 655. člena OZ se v delu priznanja razlik v ceni nad 2 % dodatek sklepa na podlagi 1. točke prvega odstavka (v zvezi s četrtim odstavkom) 95. člena ZJN-3 kot vnaprej predvidena sprememba, ker gre v konkretni situaciji za spremembe v skladu s predpisano vsebino pogodbe. Nadalje stranki ugotavljata, da je izvajalec skladno z 2. in/oziroma 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 upravičen do plačila: - stroškov stojnin pri izvajanju del med novembrom 2022 in junijem 2023 v vrednosti 13.199,00 EUR brez DDV, - stroškov montaže dodatnih panelnih gradbiščnih ograj v vrednosti 96.109,75 EUR brez DDV in stroškov zamenjave obstoječe linijske rešetke v vrednosti 1.092,35 EUR brez DDV, kar skupaj znaša 97.202,10 EUR brez DDV, - dodatnih stroškov zaradi podaljšanja roka za 53 mesecev v skupni višini 116.944,85 EUR brez DDV. Stranki sporazumno ugotavljata, da: - znaša pogodbena vrednost na dan sklenitve Dodatka 11, skladno z Dodatkom št. 8, 16.960.588,70 EUR brez DDV, - znaša skladno z 2. členom dodatka št. 11 razlika v ceni, do katere je upravičen izvajalec na dan 30. 11. 2023, znesek v višini 2.485.650,18 EUR brez DDV, kar predstavlja 17,62 % povišanja osnovne pogodbene cene, projekcija končne razlike v ceni skupaj okvirno znesek v višini 2.650.000,00 EUR brez DDV, v katerem je že upoštevan znesek že izdanih obračunskih situacij v višini 2.485.650,18 EUR brez DDV; - znašajo skladno s 3. členom Dodatka št. 11 skupni stroški iz naslova dodatnih in nepredvidljivih oziroma nepredvidenih del 227.345,95 EUR brez DDV; - da znaša glede na ta Dodatek št. 11 skupno povišanje pogodbene vrednosti 2.712.996,13 EUR brez DDV. Z upoštevanjem predhodno navedenih povečanj znaša pogodbena vrednost 19.673.584,83 EUR brez DDV. Deleži sofinaciranja v razlik v ceni in plačila stroškov stroški iz naslova dodatnih in nepredvidljivih oziroma nepredvidenih del (MOL, Občina Medvode in Občina Vodice) se upoštevajo skladno z drugim odstavkom tč. 8 osnovne pogodbe. Na podlagi tč. 13 osnovne pogodbe mora izvajalec naročniku najkasneje v 10 dni od sklenitve Dodatka št. 11, predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skupaj znašalo 10 % od novega skupnega pogodbenega zneska, tj. 2.400.177,35 EUR, in z datumom veljavnosti do 27. 2. 2025.

Besedilo

Z dodatkom št. 11 se ureja pogodbeno razmerje glede zahtevkov izvajalca za povišanje pogodbene cene ter povračil stroškov iz naslova dodatnih in nepredvidenih oziroma nepredvidljivih del, do katerih je prišlo iz razlogov, ki niso bili na strani izvajalca. Stranki sta zaradi rasti cen ob upoštevanju Posebnih pogojev pogodbe Rdeče Fidic knjige, s katerim je bil izključen podčlen 13.8 ter na podlagi določbe 655. člena OZ, pristopili k usklajevanju pogodbene cene zaradi rasti cen za razliko nad 2 % povišanja prvotno dogovorjene pogodbene vrednosti. Stranki kot najprimernejši metodo za izračun povišanja cene glede na stališče inženirja štejeta indeksno metodo, zato se za obračun in dokazovanje podražitev, ki vplivajo na pogodbeno ceno, uporabi indeksna metoda; posledično pa sta se stranki na podlagi opravljenega testa nebistvenosti spremembe dogovorili, da se na podlago 5. točke prvega odstavka, v zvezi s četrtim odstavkom 95. člena ZJN-3 v pogodbo uvrsti indeksna metoda. Nadalje stranki ugotavljata, da je izvajalec skladno s kogentno določbo 655. člena OZ upravičen do izplačila RVC nad 2 % osnovne pogodbene vrednosti, ta pa upoštevaje že izdane obračunske situacije in strukturni indeks na dan 30. 11. 2023 znaša 2.485.650,18 EUR brez DDV, projekcija RVC do konca trajanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe projekta nad 2 % osnovne pogodbene vrednosti po strukturnem indeksu skupaj 2.770.000,00 EUR brez DDV, ki pa se lahko spremeni glede na gibanje upoštevnih elementov povečanja cen. Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, drugim odstavkom 17. člena OZ in kogentno določbo 655. člena OZ se v delu priznanja razlik v ceni nad 2 % dodatek sklepa na podlagi 1. točke prvega odstavka (v zvezi s četrtim odstavkom) 95. člena ZJN-3 kot vnaprej predvidena sprememba, ker gre v konkretni situaciji za spremembe v skladu s predpisano vsebino pogodbe. Nadalje stranki ugotavljata, da je izvajalec skladno z 2. in/oziroma 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 upravičen do plačila: - stroškov stojnin pri izvajanju del med novembrom 2022 in junijem 2023 v vrednosti 13.199,00 EUR brez DDV, - stroškov montaže dodatnih panelnih gradbiščnih ograj v vrednosti 96.109,75 EUR brez DDV in stroškov zamenjave obstoječe linijske rešetke v vrednosti 1.092,35 EUR brez DDV, kar skupaj znaša 97.202,10 EUR brez DDV, - dodatnih stroškov zaradi podaljšanja roka za 53 mesecev v skupni višini 116.944,85 EUR brez DDV. Stranki sporazumno ugotavljata, da: - znaša pogodbena vrednost na dan sklenitve Dodatka 11, skladno z Dodatkom št. 8, 16.960.588,70 EUR brez DDV, - znaša skladno z 2. členom dodatka št. 11 razlika v ceni, do katere je upravičen izvajalec na dan 30. 11. 2023, znesek v višini 2.485.650,18 EUR brez DDV, kar predstavlja 17,62 % povišanja osnovne pogodbene cene, projekcija končne razlike v ceni skupaj okvirno znesek v višini 2.650.000,00 EUR brez DDV, v katerem je že upoštevan znesek že izdanih obračunskih situacij v višini 2.485.650,18 EUR brez DDV; - znašajo skladno s 3. členom Dodatka št. 11 skupni stroški iz naslova dodatnih in nepredvidljivih oziroma nepredvidenih del 227.345,95 EUR brez DDV; - da znaša glede na ta Dodatek št. 11 skupno povišanje pogodbene vrednosti 2.712.996,13 EUR brez DDV. Z upoštevanjem predhodno navedenih povečanj znaša pogodbena vrednost 19.673.584,83 EUR brez DDV. Deleži sofinaciranja v razlik v ceni in plačila stroškov stroški iz naslova dodatnih in nepredvidljivih oziroma nepredvidenih del (MOL, Občina Medvode in Občina Vodice) se upoštevajo skladno z drugim odstavkom tč. 8 osnovne pogodbe. Na podlagi tč. 13 osnovne pogodbe mora izvajalec naročniku najkasneje v 10 dni od sklenitve Dodatka št. 11, predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skupaj znašalo 10 % od novega skupnega pogodbenega zneska, tj. 2.400.177,35 EUR, in z datumom veljavnosti do 27. 2. 2025.

Vir: OJS 2024/S 020-056849 (2024-01-26)

Obvestilo o oddaji naročila (2024-07-08)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 12 MOL
Kratek opis:

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kar obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). V Mestni občini Ljubljana je predvidena izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 od vzhodne obvoznice do obstoječe čistilne naprave Brod in sekundarnih kanalov v skupni dolžini cca. 12,2 km ter zadrževalni bazen s spremljajočimi objekti, v občini Vodice izgradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do kanalizacijskega sistema v Ljubljani vključno z dvema navezavama na obstoječe kanalizacijsko obrežje v Bukovici pri Vodicah v skupni dolžini cca. 9 km, v občini Medvode pa izgradnja kanalizacije v naseljih Verje, Zg. in Sp. Pirnice, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik v skupni dolžini cca. 24,4 km.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2017-11-23 📅
Naslov: Pogodba št. C7560-13-220103 za projekt: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 1: NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«,
Podatki o vrednosti naročila/dela (brez DDV)
Skupna vrednost pogodbe/delca: 28138862.0500 EUR 💰
Informacije o sklepanju pogodb s podizvajalci
Vrednost oddaje naročil podizvajalcem je znana ✅
Delež oddaje naročil podizvajalcem je znan ✅
Opis: PROJEKTANTSKE STORITVE, STROJNE INŠTALACIJE
Vrednost brez DDV, ki bo verjetno oddana v podizvajanje tretjim osebam: 310260.3800 EUR 💰
Delež (%): 2.2000
Kratek opis dela naročila, ki se odda v podizvajanje: PROJEKTANTSKE STORITVE, STROJNE INŠTALACIJE
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem ✅
Ime in naslov izvajalca
Regija: Jugovzhodna Slovenija 🏙️

Naročnik
Informacije o skupnem javnem naročanju
Pogodba vključuje skupno javno naročilo ✅

Dopolnilne informacije
Dodatne informacije

Pogodbeni stranki na tem mestu ugotavljata, da je javno naročilo predvidevalo, da bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. S prenosom projekta v novo finančno perspektivo 2014 – 2020 in skladno z Odločitvijo o podpori št. C(2017) 5676 final z dne 14.08.2017 se operacija »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. Skupni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Spremembe
Druge dodatne informacije

Dodatek št. 12 ureja spremembo terminskega plana dokončanja del in višino vrednosti dodatnih nepredvidenih del, na podlagi druge in tretje točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), saj so dodatna dela del celovitega procesa in nujno potrebna ter vezana na dokončanje pogodbenih del, zamenjava izvajalca iz tehničnih in ekonomskih razlogov ni mogoča, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe in dodatnih del se splošna narave javnega naročila ni spremenila.

Glavni razlog za spremembo: Potreba po dodatnih gradnjah, blagu ali storitvah prvotnega izvajalca.
Besedilo, ki ga je treba popraviti v prvotnem obvestilu
Številka oddelka: CON-0001
Nova vrednost
Besedilo:

Z dodatkom št 12 se ureja pogodbeno razmerje med naročnikom in sicer zaradi potrjenega zahtevka izvajalca del in sicer: podaljšanje pogodbenega roka zaradi nedokončanja del na manjkajočem odseku Črnuče – Sneberje za kar naročnik še ne razpolaga z gradbenim dovoljenjem ter dodatna dela vezana na izvedbo radarskega merilnika pretoka ter izvedba dveh zapornic na ZB Brod. Dodatek se sklepa na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Izvajalec je inženirju posredoval zahtevek št. 36 za izvedbo radarskega merilnika pretoka ter izvedbo dveh zapornic na ZB Brod; inženir je zahtevek za dodatna dela v ocenjeni vrednosti 75.866,10 EUR brez DDV potrdil. Izvajalec je inženirju posredoval zahtevek št. 39 za vmesno podaljšanje pogodbenega roka; inženir je zahtevek izvajalca št. 39 za vmesno podaljšanje roka potrdil in posredoval noveliran terminski plan. Skupna ocenjena vrednost dodatnih del po zahtevku št. 36 za izvedbo radarskega merilnika pretoka ter izvedbo dveh zapornic na ZB Brod znaša 75.866,10 EUR brez DDV. Posledično se pogodbena cena iz 8. točke pogodbe naročnika MOL spremeni tako, da znaša pogodbena vrednost del po osnovni pogodbi in dodatkih: osnovna pogodbena cena: 14.107.521,80 EUR brez DD, Dodatek št. 8: 2.853.066,90 EUR brez DDV, Dodatek št. 11: 2.712.966,13 EUR brez DDV, Dodatek št. 12: 75.866,10 EUR brez DDV, kar skupaj predstavlja: 19.749.450,93 EUR brez DDV oziroma 24.094.330,13 EUR z DDV. Nadalje sta naročnik in izvajalec soglasna, da se rok za izdajo Potrdila o prevzemu, določen v 12. členu pogodbe in 2. členu Dodatka št. 7, spremeni tako, da je nov rok za izdajo Potrdila o prevzemu še neprevzetih delov del 31. 8. 2024 in posledično za izdajo Potrdila o izvedbi 31. 8. 2025. Izvajalec je do navedenega datuma dolžan izvesti vse aktivnosti, ki jih pogojuje izdaja Potrdila o prevzemu in izdaja Potrdila o izvedbi in ostale aktivnosti skladno s pogodbo. Izvajalec mora naročniku na podlagi 13. točke pogodbe najkasneje v 10 dneh od sklenitve dodatka, kot pogoj za veljavnost dodatka, predložiti dodatek k bančni garanciji ali novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Vir: OJS 2024/S 132-409509 (2024-07-08)

Obvestilo o oddaji naročila (2024-10-04)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 13 MOL
Opis
Notranji identifikator: 239021
Dodatni izdelki/storitve:

Gradbena dela na kanalizaciji 📦

Kanalizacijski objekti 📦

Oddaja naročila
Podatki o vrednosti naročila/dela (brez DDV)
Skupna vrednost pogodbe/delca: 28138862.0500 EUR 💰

Spremembe
Druge dodatne informacije

Dodatek št. 13 ureja podaljšanje pogodbenega roka dela in spremembo terminskega plana dokončanja del, na podlagi tretje točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Posameznih odsekov gradnje infrastrukture po osnovni pogodbi ni mogoče zaključiti, saj za ta del gradnje še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, pri čemer je izdaja gradbenega dovoljenja odvisna tudi od upravne enote. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe se splošna narave javnega naročila ni spremenila, saj je dokončanje posla mogoča ob upoštevanju sprememb in prilagoditev, ki nastanejo tekom trajanja pogodbe.

Glavni razlog za spremembo: Potreba po spremembah zaradi okoliščin, ki jih skrben kupec ne bi mogel predvideti.
Besedilo, ki ga je treba popraviti v prvotnem obvestilu
Številka oddelka: CON-0000
Nova vrednost
Besedilo:

Z dodatkom št. 13 se ureja pogodbeno razmerje glede zahtevka izvajalca za vmesno podaljšanje pogodbenega roka, do katerega je prišlo iz razlogov, ki niso bili na strani izvajalca. Nadzorni inženir je potrdil zahtevek izvajalca za vmesno podaljšanje pogodbenega roka in s tem novelirani terminski plan. Razlog za podaljšanje pogodbenega roka je zaradi nedokončanja del na manjkajočem odseku Črnuče – Sneberje, za kar naročnik še ne razpolaga z gradbenim dovoljenjem. Posledično se z dodatkom št. 13 ureja spremembo terminskega plana dokončanja del. naročnik in izvajalec sta soglasna, da se rok za izdajo Potrdila o prevzemu, določen v 12. členu pogodbe in 3. členu dodatka št. 12, podaljša tako, da je nov rok za izdajo Potrdila o prevzemu še ne-prevzetih delov del 30. 10. 2025 in posledično za izdajo Potrdila o izvedbi 30. 10. 2026. Izvajalec je do navedenega datuma dolžan izvesti vse aktivnosti, ki jih pogojuje izdaja Potrdila o prevzemu in izdaja Potrdila o izvedbi ter ostale aktivnosti skladno s pogodbo. Izvajalec mora glede na podaljšanje roka za izvedbo del, naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve dodatka št. 13, kot pogoj za veljavnost dodatka, predložiti dodatek k bančni garanciji za dobro izvedbo del ali novo finančno zavarovanje.

Vir: OJS 2024/S 195-602943 (2024-10-04)

Obvestilo o oddaji naročila (2026-04-10)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: C0 Dodatek št. 14 MOL
Opis
Notranji identifikator: 423340

Oddaja naročila
Podatki o vrednosti naročila/dela (brez DDV)
Skupna vrednost pogodbe/delca: 28138862.0500 EUR 💰
Ime in naslov izvajalca
Poštni naslov: Litijska cesta263
Ulica 15.maja014
Ime: TELEG-M, gradnja in vzdrževanje oskrbne infrastrukture, cest, visoke gradnje ter proizvodnja betona, d.o.o.

Spremembe
Druge dodatne informacije

Dodatek št. 14 ureja podaljšanje pogodbenega roka dela in spremembo terminskega plana dokončanja del, na podlagi tretje točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Posameznih odsekov gradnje infrastrukture po osnovni pogodbi ni bilo mogoče zaključiti, saj za ta del gradnje še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pri čemer je izdaja gradbenega dovoljenja odvisna tudi od upravne enote. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe se splošna narave javnega naročila ni spremenila, saj je dokončanje posla mogoča ob upoštevanju sprememb in prilagoditev, ki nastanejo tekom trajanja pogodbe.

Glavni razlog za spremembo: Potreba po spremembah zaradi okoliščin, ki jih skrben kupec ne bi mogel predvideti.
Nova vrednost
Besedilo:

Z dodatkom št. 14 se ureja pogodbeno razmerje glede zahtevka izvajalca za vmesno podaljšanje pogodbenega roka, do katerega je prišlo iz razlogov, ki niso bili na strani izvajalca. Nadzorni inženir je potrdil zahtevek izvajalca za vmesno podaljšanje pogodbenega roka in s tem novelirani terminski plan. Naročnik in izvajalec sta soglasna, da se rok za izdajo Potrdila o prevzemu, določen v 12. členu pogodbe in 2. členu Dodatka 13, podaljša tako, da je nov rok za izdajo Potrdila o prevzemu še ne-prevzetih delov del 30. 6. 2026 in posledično za izdajo Potrdila o izvedbi 30. 6. 2027. Izvajalec je do navedenega datuma dolžan izvesti vse aktivnosti, ki jih pogojuje izdaja Potrdila o prevzemu in izdaja Potrdila o izvedbi ter ostale aktivnosti skladno s pogodbo. Izvajalec mora glede na podaljšanje roka za izvedbo del, naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve dodatka št. 14, kot pogoj za veljavnost dodatka, predložiti dodatek k bančni garanciji za dobro izvedbo del ali novo finančno zavarovanje.

Vir: OJS 2026/S 071-249864 (2026-04-10)