Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-154/2013

Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega naročila je izvedba investicijskega vzdrževanja službenih stanovanj oz. objektov (v nadaljevanju stanovanja), pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Sklop 4: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je v razpisni dokumentaciji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-04. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-23.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• KOCMAN INŽENIRING, d.o.o.
• SPL d.d.

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

• Gradbena dela na stavbah › Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Kje?

• Slovenija › Slovenija

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-23	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-24	Dodatne informacije
2013-10-10	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-23)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
Količina ali obseg:

Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b, VII/ac in VII/1d - Obrazci ponudbenega predračuna - popisi del.366 473,91

Skupna vrednost javnega naročila: 203 999,05 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si/ 🌏
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-23 📅
Rok za predložitev: 2013-06-04 📅
Datum objave: 2013-04-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 082-137717
Številka UL-S: 82
Dodatne informacije

Opomba k točki I.4): Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo po poblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo - Policije. Opomba k točki II.3): Rok za izvedbo pogodbenih del je: - izvedba del za vsako posamezno stanovanje v sklopu 1: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 60 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo. - izvedba del za vsako posamezno stanovanje v sklopih 2, 3 in 4: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo. Naročnik uvede ponudnika - izvajalca v delo v vseh stanovanjskih enotah v roku 30 (tridesetih) dni od sklenitve pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika - izvajalca in nadzora. V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika – izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema. Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku. Opomba k točki IV.2.1): Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni : Javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika ter preko portala javnih naročil. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/ Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 22. 5. 2013.

Dodatne informacije

Opomba k točki I.4):

Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo po poblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo - Policije.

Opomba k točki II.3):

Rok za izvedbo pogodbenih del je:

- izvedba del za vsako posamezno stanovanje v sklopu 1: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 60 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

- izvedba del za vsako posamezno stanovanje v sklopih 2, 3 in 4: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

Naročnik uvede ponudnika - izvajalca v delo v vseh stanovanjskih enotah v roku 30 (tridesetih) dni od sklenitve pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika - izvajalca in nadzora.

V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika – izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema.

Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku.

Opomba k točki IV.2.1):

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni : Javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika ter preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 22. 5. 2013.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Sklop 1: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 2: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 3: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Sklop 4: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je v razpisni dokumentaciji.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Sklop 1: PU Ljubljana in GPU1 Ljubljana, Cesta v Mestni log 40B, stanovanje 42 Ljubljana, Kotnikova 6b, stanovanje 83 Ljubljana, Kotnikova 6B, stanovanje 104 Ljubljana, Runkova 2, stanovanje 575 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 246 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 507 Ljubljana, Brodarjev trg 6, stanovanje 698 Ljubljana, Gorkičeva ulica 18, stanovanje 349 Ljubljana, Rašiška ulica 13, stanovanje 1310 Ljubljana, Šerkova ulica 13, stanovanje 3611 Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 6, stanovanje 12712 Ljubljana, Tržaška cesta 35, stanovanje 713 Velike Lašče, Šolska ulica 3, stanovanje 501

Sklop 1: PU Ljubljana in GPU

1 Ljubljana, Cesta v Mestni log 40B, stanovanje 4

2 Ljubljana, Kotnikova 6b, stanovanje 8

3 Ljubljana, Kotnikova 6B, stanovanje 10

4 Ljubljana, Runkova 2, stanovanje 57

5 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 24

6 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 50

7 Ljubljana, Brodarjev trg 6, stanovanje 69

8 Ljubljana, Gorkičeva ulica 18, stanovanje 34

9 Ljubljana, Rašiška ulica 13, stanovanje 13

10 Ljubljana, Šerkova ulica 13, stanovanje 36

11 Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 6, stanovanje 127

12 Ljubljana, Tržaška cesta 35, stanovanje 7

13 Velike Lašče, Šolska ulica 3, stanovanje 501

Trajanje: 60 dni
Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo pogodbenih del je za vsako posamezno stanovanje v sklopu 1: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 60 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v…

… delo.Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… delo.

Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Koper in PU Nova Gorica, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Sklop 2: PU Koper in PU Nova Gorica1 Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 22, stanovanje 52 Koper, Krožna cesta 10, stanovanje 53 Pivka, Kolodvorska 22B, stanovanje 264 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 155 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 66 Sežana, Pod Taborom 11, stanovanje 147 Medana, Medana 23a, stanovanje 2

Sklop 2: PU Koper in PU Nova Gorica

1 Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 22, stanovanje 5

2 Koper, Krožna cesta 10, stanovanje 5

3 Pivka, Kolodvorska 22B, stanovanje 26

4 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 15

5 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 6

6 Sežana, Pod Taborom 11, stanovanje 14

7 Medana, Medana 23a, stanovanje 2

Trajanje: 45 dni
Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo pogodbenih del je za vsako posamezno stanovanje v sklopu 2: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v…

… delo.Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… delo.

Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Kranj, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Sklop 3: PU Kranj1 Jesenice, Cesta maršala Tita 104, stanovanje 42 Jesenice, Ulica Staneta Bokala 14, stanovanje 173 Kranj, Ulica Tončka Dežmana 8, stanovanje 494 Škofja Loka, Frankolovo Naselje 68, stanovanje 59

Sklop 3: PU Kranj

1 Jesenice, Cesta maršala Tita 104, stanovanje 4

2 Jesenice, Ulica Staneta Bokala 14, stanovanje 17

3 Kranj, Ulica Tončka Dežmana 8, stanovanje 49

4 Škofja Loka, Frankolovo Naselje 68, stanovanje 59

Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo pogodbenih del je za vsako posamezno stanovanje v sklopu 3: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v…

… delo.Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… delo.

Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Kratek opis:

Investicijsko vzdrževanje službenih stanovanj na območju PU Maribor in PU Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Količina ali obseg: Sklop 4: PU Maribor in PU Celje1 Maribor, Knafelčeva ulica 30, stanovanje 162 Maribor, Regentova ulica 20, stanovanje 473 Celje, Pucova 5, stanovanje 3

Sklop 4: PU Maribor in PU Celje

1 Maribor, Knafelčeva ulica 30, stanovanje 16

2 Maribor, Regentova ulica 20, stanovanje 47

3 Celje, Pucova 5, stanovanje 3

Dodatne informacije o sklopih:

Rok za izvedbo pogodbenih del je za vsako posamezno stanovanje v sklopu 4: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v…

… delo.Rok za izvedbo je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

… delo.

Količina ali obseg:

Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b, VII/ac in VII/1d - Obrazci ponudbenega predračuna - popisi del.

Referenčna številka: 430-154/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Lokacije izvedbe del so:

Sklop 1: PU Ljubljana in GPU

1 Ljubljana, Cesta v Mestni log 40B, stanovanje 4

2 Ljubljana, Kotnikova 6b, stanovanje 8

3 Ljubljana, Kotnikova 6B, stanovanje 10

4 Ljubljana, Runkova 2, stanovanje 57

5 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 24

6 Ljubljana, Vošnjakova ulica 5, stanovanje 50

7 Ljubljana, Brodarjev trg 6, stanovanje 69

8 Ljubljana, Gorkičeva ulica 18, stanovanje 34

9 Ljubljana, Rašiška ulica 13, stanovanje 13

10 Ljubljana, Šerkova ulica 13, stanovanje 36

11 Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 6, stanovanje 127

12 Ljubljana, Tržaška cesta 35, stanovanje 7

13 Velike Lašče, Šolska ulica 3, stanovanje 501

Sklop 2: PU Koper in PU Nova Gorica

1 Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 22, stanovanje 5

2 Koper, Krožna cesta 10, stanovanje 5

3 Pivka, Kolodvorska 22B, stanovanje 26

4 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 15

5 Postojna, Stjenkova 2, stanovanje 6

6 Sežana, Pod Taborom 11, stanovanje 14

7 Medana, Medana 23a, stanovanje 2

Sklop 3: PU Kranj

1 Jesenice, Cesta maršala Tita 104, stanovanje 4

2 Jesenice, Ulica Staneta Bokala 14, stanovanje 17

3 Kranj, Ulica Tončka Dežmana 8, stanovanje 49

4 Škofja Loka, Frankolovo Naselje 68, stanovanje 59

Sklop 4: PU Maribor in PU Celje

1 Maribor, Knafelčeva ulica 30, stanovanje 16

2 Maribor, Regentova ulica 20, stanovanje 47

3 Celje, Pucova 5, stanovanje 3.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika in podizvajalca za izvedbo predmetnega javnega narocila:

- da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi

uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a clena ZJN-2-UPB5, 81. clena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

- da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s

predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;

- da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

- da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

- da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka

prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil

poslovne dejavnosti, niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim

ravnanjem;

- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše

kršitve poklicnih pravil;

- da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2-UPB5, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

- da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;

- da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

- da je ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;

- izjava ponudnikovega podizvajalca, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel

neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več.

Pooblastilo ponudnika in podizvajalcev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti tudi naslednje dokumente:

- dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. clena ZJN-2-UPB5;

- dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

- dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega

postopka;

- dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek

postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni

opustil poslovne dejavnosti, niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

- registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo.

Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo

dolocil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih

obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več;

Ponudnik bo moral dokazila predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi

tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.

Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Ce se v državi, v kateri

ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo

izjavo pric ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom,

notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Ekonomski in finančni položaj:

- Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

- Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (priloga št. II/2);

- Izjava, da ponudnik ima oziroma zagotavlja, v skladu z ZGO-1, strokovno usposobljeno tehnično osebje;

- Izjava, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije ter (v primeru zahteve naročnika) tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa;

- Izjava ponudnika, da ponujeno blago/storitev/gradnja ustreza temeljnim okoljskim zahtevam skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) in priloženih dokazil skladno z razpisno dokumentacijo.

- priložene tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa za določene materiale, skladno s točko 7.8.2 iz II. dela razpisne dokumentacije.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Garancija za resnost ponudbe (velja za sklopa 1 in 2), garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (velja za sklopa 1 in 2) in garancija za odpravo napak v garancijskem roku (velja za sklopa 1 in 2).

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: V skladu z ZIPRS je rok plačila 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnikan ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 140 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-05 📅
Kraj odpiranja: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Lokacija: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Merila za podelitev
Kriterij: 1. cena (96)
2. rok izvedbe del (2)
3. reference (2)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Policija
Stik
Kontaktna točka: Alenka Hudina
Ime: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Glavna pisarna
Poštna številka: 1501

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-154/2013
Dodatne informacije

Opomba k točki I.4):

Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo po poblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo - Policije.

Opomba k točki II.3):

Rok za izvedbo pogodbenih del je:

- izvedba del za vsako posamezno stanovanje v…

… sklopu 1: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 60 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

… sklopih 2, 3 in 4: Ponudnik - izvajalec mora dela za vsako posamezno stanovanje v sklopu izvesti najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo. Rok za izvedbo prične teči z dnevom zapisniške uvedbe v delo.

Naročnik uvede ponudnika - izvajalca v delo v vseh stanovanjskih enotah v roku 30 (tridesetih) dni od sklenitve pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika - izvajalca in nadzora.

V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika – izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega prevzema.

Ponudnik – izvajalec pred začetkom del prevzame ključe za posamezno prazno stanovanje pri naročniku.

Opomba k točki IV.2.1):

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni : Javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika ter preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 22. 5. 2013.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 082-137717 (2013-04-23)

Dodatne informacije (2013-05-24)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-24 📅
Datum objave: 2013-05-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 101-171875
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 82-137717
Številka UL-S: 101
Vir: OJS 2013/S 101-171875 (2013-05-24)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-10-10)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 398 064,80 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-10 📅
Datum objave: 2013-10-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 200-345290
Številka UL-S: 200
Dodatne informacije

podizvajalec bo izvajal rušitvena, zidarska, betonska, mizarska, keramičarska, slikopleskarska, kleparska, fasaderska, elektro in strojno instalacijska dela

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Lokacije stanovanj na območju PU Ljubljana in GPU (sklop 1), na območju PU Koper in PU Nova Gorica (sklop 2), na območju PU Kranj (sklop 3) in na območju PU Maribor in PU Celje (sklop 4).

Postopek
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Cena (96)
2. Rok izvedbe del (2)
3. Reference (2)

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-08-26 📅
Ime: SPL d.d.
Poštni naslov: Frankopanska ulica 18A
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@spl.si 📧
Internetni naslov: http://www.spl.si 🌏

2️⃣

3️⃣
Ime: KOCMAN INŽENIRING, d.o.o.
Poštni naslov: Ponova vas 51
Poštno mesto: Grosuplje
Poštna številka: 1290
E-naslov: info@kocman-ing.si 📧
Internetni naslov: http://www.kocman-ing.si 🌏

4️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 4
2
3
1

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Po odločitvi o dodelitvi naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema sklepov o oddaji naročila.

Vir: OJS 2013/S 200-345290 (2013-10-10)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na stavbah (3)

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Gradbena dela pri gradnji stanovanjskih hiš