Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektih mejnega platoja Karavanke, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-726/2013

Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del na 2 obstoječih objektih mejnega platoja Karavanke, z namenom preureditve obstoječih objektov za potrebe umestitve policijske postaje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki in obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del,
Sklop 2: Dobava in montaža sistema aktivne požarne zaščite,
Sklop 3: Dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja,
Sklop 4: Dobava in montaža opreme za videonadzor,
Sklop 5: Dobava in montaža opreme pristopne kontrole.
Podrobnejši opis predmeta naročila je v razpisni dokumentaciji.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-07-03. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-05-22.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Ministrstvo za notranje zadeve

Kaj?

Kje?

• Gorenjska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-05-22	Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-06	Dodatne informacije
2013-06-12	Dodatne informacije
2013-06-27	Dodatne informacije
2013-11-15	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-05-22)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na policijski postaji
Količina ali obseg:

Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogah št. VII/1a, VII/1b, VII/1c, VII/1d, VII/1e – Obrazci ponudbenega predračuna – popisi del in prilogi št. VII/3 - Karakteristike opreme iz sklopa 4.284 904,09

Skupna vrednost javnega naročila: 240 906,79 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na policijski postaji 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
Internetni naslov: http://www.mnz.gov.si/ 🌏
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-22 📅
Rok za predložitev: 2013-07-03 📅
Datum objave: 2013-05-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 100-170952
Številka UL-S: 100
Dodatne informacije

Opomba k točki II/3): Rok za dokončanje del iz posameznega sklopa je največ 60 dni po uvedbi v delo. Rok za izvedbo del prične teči z dnem uvedbe izvajalca v delo in se izteče s prevzemom izvedenih del. Naročnik uvede ponudnika - izvajalca v delo v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, vendar ne pred uveljavitvijo pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika - izvajalca in nadzora. V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika - izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe prevzema del. Potencialni ponudnik ima možnost vpogleda v projektno dokumentacijo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Služba za javna naročila, Štefanova 2, Ljubljana, po predhodni najavi na tel. +386 14284054. Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda objekta „E1” in „H1” na območju bivšega mejnega prehoda Karavanke, ki bo organiziran dne 5.6.2013 ob 10:00 uri. Kontaktni telefon osebe, ki bo vodila ogled, je +386 14284018. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni O ministrstvu, levi meni Javna naročila ter preko portala javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na izgoraj nternetnem naslovu naročnika ter preko portala javih naročil. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/ Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 20.6.2013.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del,

Sklop 2: Dobava in montaža sistema aktivne požarne zaščite,

Sklop 3: Dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja,

Sklop 4: Dobava in montaža opreme za videonadzor,

Sklop 5: Dobava in montaža opreme pristopne kontrole.

Podrobnejši opis predmeta naročila je v razpisni dokumentaciji.

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Kratek opis:

Z izvedbo del se ne bo posegalo v nosilno konstrukcijo objekta, zato se dela izvajajo kot investicijsko vzdrževalna…

… dela.Dela se bodo izvajala na dveh objektih, ki sta v funkciji. Prostori, ki so v funkciji, niso predmet izvajanja del.V obeh objektih je potrebno na osnovi izdelanega Projekta za izvedbo (PZI) izvesti investicijsko vrzdrževalne dela, ki v gradbeno-obrtniškem oziroma inštalacijskem smislu obsegajo predvsem manjše prilagoditve objekta bodočemu programu (rušitve predelnih sten, izvedba mavčno kartonskih sten, spuščenih stropov, menjava finalnih tlakov, vratnih kril, dograditev strojnih in elektro inštalacij in podobno).

… dela.

Dela se bodo izvajala na dveh objektih, ki sta v funkciji. Prostori, ki so v funkciji, niso predmet izvajanja del.

V obeh objektih je potrebno na osnovi izdelanega Projekta za izvedbo (PZI) izvesti investicijsko vrzdrževalne dela, ki v gradbeno-obrtniškem oziroma inštalacijskem smislu obsegajo predvsem manjše prilagoditve objekta bodočemu programu (rušitve predelnih sten, izvedba mavčno kartonskih sten, spuščenih stropov, menjava finalnih tlakov, vratnih kril, dograditev strojnih in elektro inštalacij in podobno).

Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1a - Obrazec ponudbenega predračuna – popisi del.
Trajanje: 60 dni
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Dobava in montaža sistema aktivne požarne zaščite.
Kratek opis: Dobava in montaža sistema aktivne požarne zaščite.
Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1b – Obrazecponudbenega predračuna – popisi del.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja.
Kratek opis: Dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja.
Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1c – Obrazec ponudbenega predračuna – popisi del.
Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Dobava in montaža opreme za videonadzor.
Kratek opis: Dobava in montaža opreme za videonadzor.
Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi št. VII/1d – Obrazec ponudbenega predračuna – popisi del in prilogi št. VII/3 - Karakteristike opreme iz sklopa 4.
Številka sklopa: 5
Naziv sklopa: Dobava in montaža opreme pristopne kontrole.
Kratek opis: Dobava in montaža opreme pristopne kontrole.
Količina ali obseg: Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v VII. delu razpisne dokumentacije, v prilogi VII/1e – Obrazec ponudbenega predračuna – popisi del.

Referenčna številka: 430-726/2013
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mejni plato Karavanke, objekta E1 in H1.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila:

— da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5;

— da ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2-UPB5 , 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

— da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

— da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti, niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

— da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

— da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

— da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2-UPB5 , v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

— da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;

— da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

— da je ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;

— da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več.

Pooblastilo ponudnika in podizvajalcev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila v ponudbi predložiti tudi naslednje dokumente:

— Dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5.

Navedeno dokazilo se mora, v kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

— Dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

— Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

— Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu.

— Veljavno Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja na podlagi 7. člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Uradni list RS št. 126/03, 7/2007, 16/07, 102/07, 96/08, 41/09, 33/10, 17/11), ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer za izvajalca inštalacijskih del sistemov tehničnega varovanja iz sklopa 1 in dobavo ter montažo opreme tehničnega varovanja iz sklopov 2, 3, 4 in 5.

— Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več;

Ponudnik bo moral dokazilo predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.

Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Ekonomski in finančni položaj:

— izjave ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (priloga št. II/2);

— iz dokazila (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

— Izjave ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (priloga št. II/2);

— izjave, da ponudnik ima oziroma zagotavlja, v skladu z ZGO-1, strokovno usposobljeno tehnično osebje (priloga št. II/2);

— izjave, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (priloga št. II/2) ter (v primeru zahteve naročnika) tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa;

— izjave ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga št. II/2) in/ali Licence za načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja ( velja za sklope 2, 3, 4 in 5);

— izjave ponudnika o organiziranosti servisne službe /velja za sklop 2 ,3, 4 in 5/;

— izjave ponudnika, da ponujeno blago /gradnja ustreza temeljnim okoljskim zahtevam skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) - priloga VI/1;

— priložene tehnične dokumentacije oz. tehničnega opisa za določene materiale, skladno s točko 7.8.2 iz II. dela razpisne dokumentacije.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Garancija zaresnost ponudbe (velja za sklop 1), garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (velja za sklop 1), garancija za odpravo napak v garancijskem roku (velja za sklop 1).

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

V skladu z ZIPRS 1314 je rok plačila 30. dan od dneva uradnega prejema obračunske situacije, izstavljene na naslov naročnika.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložitiIzjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Drugi posebni pogoji:

Veljavna Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja na podlagi 7. člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Uradni list RS št. 126/03, 7/2007, 16/07, 102/07, 96/08, 41/09, 33/10, 17/11), ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, in sicer za izvajalca inštalacijskih del sistemov tehničnega varovanja iz sklopa 1 in dobavo ter montažo opreme tehničnega varovanja iz sklopov 2, 3, 4 in 5.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 140 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-07-04 📅
Kraj odpiranja: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Lokacija: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Policija
Stik
Kontaktna točka: Alenka Hudina
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštna številka: 1501

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-726/2013
Dodatne informacije

Opomba k točki II/3):

Rok za dokončanje del iz posameznega sklopa je največ 60 dni po uvedbi v delo. Rok za izvedbo del prične teči z dnem uvedbe izvajalca v delo in se izteče s prevzemom izvedenih del. Naročnik uvede ponudnika - izvajalca v delo v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, vendar ne pred uveljavitvijo pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, ponudnika - izvajalca in nadzora.

V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila ponudnika - izvajalca, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe prevzema del.

Potencialni ponudnik ima možnost vpogleda v projektno dokumentacijo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Služba za javna naročila, Štefanova 2, Ljubljana, po predhodni najavi na tel. +386 14284054.

Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda objekta „E1” in „H1” na območju bivšega mejnega prehoda Karavanke, ki bo organiziran dne 5.6.2013 ob 10:00 uri. Kontaktni telefon osebe, ki bo vodila ogled, je +386 14284018.

Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni O ministrstvu, levi meni Javna naročila ter preko portala javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na izgoraj nternetnem naslovu naročnika ter preko portala javih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.mnz.gov.si/

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 20.6.2013.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Enako kot: Stik
Vir: OJS 2013/S 100-170952 (2013-05-22)

Dodatne informacije (2013-06-06)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-06 📅
Datum objave: 2013-06-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 111-188968
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 100-170952
Številka UL-S: 111
Vir: OJS 2013/S 111-188968 (2013-06-06)

Dodatne informacije (2013-06-12)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-12 📅
Datum objave: 2013-06-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 114-193817
Številka UL-S: 114
Vir: OJS 2013/S 114-193817 (2013-06-12)

Dodatne informacije (2013-06-27)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-27 📅
Datum objave: 2013-06-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 125-213963
Številka UL-S: 125
Vir: OJS 2013/S 125-213963 (2013-06-27)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-11-15)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 239 482,87 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Uredba: Ni navedeno

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-11-15 📅
Datum objave: 2013-11-19 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 224-389246
Številka UL-S: 224
Dodatne informacije
Pomoč pri izvedbi instalacijskih del.

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mejni plato Karavanke.

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-10-09 📅
Ime: Arba Plus, d.o.o.
Poštni naslov: Špruha 19
Poštno mesto: Trzin
Poštna številka: 1236
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@arba-plus.si 📧

2️⃣
Ime: Iskra Sistemi, d.d.
Poštni naslov: Stegne 21
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
E-naslov: info@iskrasistemi.si 📧

3️⃣

4️⃣
Ime: Varnost Maribor d.d.
Poštni naslov: Kraljeviča Marka ulica 5
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
E-naslov: info@varnost.si 📧

5️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3
6
2

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si 📧
Telefon: +386 14284054 📞
Faks: +386 14285791 📠
Vir: OJS 2013/S 224-389246 (2013-11-15)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na stavbah (2)

Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah

Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih

Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom