Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«

Mestna občina Novo mesto

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«. Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del.
Cilj projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so občine: Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Predmet javnega naročila zajema izgradnjo 32 km transportnega (magistralnega) in primarnega omrežja, 5.9 km cevovodov za povezave novih transportnih in primarnih cevovodov na obstoječe omrežje, tri vmesna prečrpališča ter izgradnjo štirih vodohranov Kij (prostornina 4000 m3), Škocjan (prostornina 400 m3), Gorenja vas (prostornina 200 m3) in Dolenja Straža (prostornina 100 m3). Rok za izvedbo del je 450 dni od podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v osmih dneh. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok. Pogoj za prevzem del je uspešen tehnični pregled ter s strani izvajalca pridobitev uporabnega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja.
Projekt je izdelan na nivoju PZI, z izbranim ponudnikom pa se bo sklenila pogodba po standardih FIDIC in sicer po rdeči knjigi. Projekt se bo obračunaval po principu »cena na enoto mere«. Izbrani ponudnik bo vsa pogodbena dela obračunaval skladno s potrjenim terminskim in finančnim planom ter določili vzorca pogodbe.
Naročnik bo celoten znesek zadržanega zneska plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja in ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predložil Garancijo za zadržan znesek v višini 5% pogodbene vrednosti na obrazcu razpisne dokumentacije »Bančna garancija za zadržani znesek«, ki jo bo izdala:
(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,
(b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Situacijo oziroma njen nesporni del naročnik plača 30. dan od dneva pravilno izstavljene fakture oziroma prvi delovni dan po tem datumu.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-05. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-26.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Mestna občina Novo mesto

Kaj?

• Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih › Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-04-26	Obvestilo o javnem naročilu
2013-05-21	Dodatne informacije
2013-05-23	Dodatne informacije
2013-05-31	Dodatne informacije
2013-08-27	Obvestilo o oddaji naročila
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-09	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-12	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2017-12-12	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2018-04-06	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2018-04-26	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2018-04-26	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2018-04-26	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2018-06-21	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2019-02-18	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2019-07-18	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-01-24	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-06-23	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-09-21	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2022-02-14	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
Količina ali obseg: Razvidno iz prilog razpisne dokumentacije.
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Novo mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo mesto
Stik
Internetni naslov: http://www.novomesto.si/ 🌏
E-naslov: info@novomesto.si 📧
Telefon: +386 73939202 📞
Faks: +386 73939208 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-26 📅
Rok za predložitev: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-05-02 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 085-143852
Številka UL-S: 85
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/9012-180610636506816/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.5.2013, 23:59.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Cilj projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so občine: Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Predmet javnega naročila zajema izgradnjo 32 km transportnega (magistralnega) in primarnega omrežja, 5.9 km cevovodov za povezave novih transportnih in primarnih cevovodov na obstoječe omrežje, tri vmesna prečrpališča ter izgradnjo štirih vodohranov Kij (prostornina 4000 m3), Škocjan (prostornina 400 m3), Gorenja vas (prostornina 200 m3) in Dolenja Straža (prostornina 100 m3). Rok za izvedbo del je 450 dni od podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v osmih dneh. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok. Pogoj za prevzem del je uspešen tehnični pregled ter s strani izvajalca pridobitev uporabnega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja.

Projekt je izdelan na nivoju PZI, z izbranim ponudnikom pa se bo sklenila pogodba po standardih FIDIC in sicer po rdeči knjigi. Projekt se bo obračunaval po principu »cena na enoto mere«. Izbrani ponudnik bo vsa pogodbena dela obračunaval skladno s potrjenim terminskim in finančnim planom ter določili vzorca pogodbe.

Naročnik bo celoten znesek zadržanega zneska plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja in ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predložil Garancijo za zadržan znesek v višini 5% pogodbene vrednosti na obrazcu razpisne dokumentacije »Bančna garancija za zadržani znesek«, ki jo bo izdala:

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,

(b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Situacijo oziroma njen nesporni del naročnik plača 30. dan od dneva pravilno izstavljene fakture oziroma prvi delovni dan po tem datumu.

Trajanje: 450 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Lokacije so razvidne iz prilog razpisne dokumentacije.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, za izpolnjevanje pogoja predloži dokazilo, kot se izdaja v njegovi državi. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo ponudnika oz. podizvajalca, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da ponudnik in zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila, mora ponudnik za izpolnjevanje pogoja:

- podpisati izjavo v obrazcu »Prijava«

- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja in priloži izpolnjen obrazec VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI S PLAČILI DAVKOV OZIROMA

PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

4. a) Na dan roka za oddajo ponudb:

- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,

- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo ali

- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja.

b) Zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre-nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.

c) S ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju.

d) Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

e) Ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

f) Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak podizvajalec.

5. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Ekonomski in finančni položaj:

1. Ponudnik v zadnjih 365 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

3. Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudniki v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

4. Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2010, 2011 in 2012 znašalo vsaj 5 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR.

Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:

- v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;

- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;

- v primeru partnerske ponudbe več kot treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.

Ponudniki v ponudbi predložijo ustrezno bonitetno informacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, da v državi sedeža ponudnik ni možno pridobiti bonitetne informacije, lahko priloži katerikoli drug dokument, iz katerega nedvoumno izhaja višina prihodkovne realizacije.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj – prihodkovne realizacije partnerjev se seštevajo.

5. Ponudnik ima zagotovljeno financiranje projekta s strani banke v višini 1.000.000 EUR.

Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo banke, ki vsebinsko ustreza predloženemu vzorcu. Izjava mora biti veljavna 150 dni od roka za oddajo ponudb.

6. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 v višini vsaj 1.500.000 EUR.

Ponudnik predloži fotokopijo veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

1. Ponudnik ima dovolj prostih kapacitet v predvidenem času izvedbe tega posla, da bo lahko gradnjo realiziral po ponujenem terminskem planu.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »PONUDBA« in s predložitvijo terminskega plana napredovanja del s planom delovne sile in mehanizacije, iz katerih mora biti jasno razviden rok napredovanja del (mesečne situacije). Terminski plan mora biti usklajen z naročnikovim skrajnim rokom izvedbe in se predloži v enem izmed programskih orodij (npr. Project manager).

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj – prihodkovne realizacije partnerjev se seštevajo.

2. Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel izgradnjo vodovodnega omrežja iz nodularne litine v skupni dolžini najmanj 20 km, pri tem mora biti vsaj en referenčni objekt skupne dolžine vsaj 10 km in vsaj en referenčni objekt, ki je v dolžini vsaj 2 km premera vsaj DN 300 mm. Ponudnik lahko zahteve izpolni z enim ali več referenčnimi posli. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba ponudnika v vsakem od navedenih referenčnih poslov vsaj 50%. Referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del.

Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. Ponudnik lahko pogoja št. 14 in 15 izpolni z navedbo istega referenčnega posla.

3. Ponudnik izkaže, da je v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj eno uspešno izgradnjo vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 1.000 m3. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba ponudnika v vsakem od navedenih referenčnih poslov vsaj 50%. Referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del.

4. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in

- oseba je kot odgovorni vodja del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dokončani izgradnji…

… vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in

… vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

Posamezen referenčni posel se šteje za zaključenega z dnem izdaje potrdila o prevzemu del.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner.

5. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo elektro del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- oseba je kot odgovorni vodja elektro del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno…

… dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in

… dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

6. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo strojnih del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- oseba je kot odgovorni vodja strojnih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno…

… dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in

… dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

7. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbenih del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- oseba je kot odgovorni vodja gradbenih del sodelovala pri vsaj eni, v zadnjih sedmih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno…

… dokončani, izgradnji vodovoda iz nodularne litine v dolžini najmanj 10 km in

… dokončani izgradnji vodohrana ali drugega objekta za hranjenje oz. zadrževanje tekočin, nepropustne AB izvedbe, prostornine vsaj 500 m3.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije.

V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Izbrani izvajalec bo moral najkasneje v 28 dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 90 dni po roku za reklamacijo napak. Zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov

- če ne bo odpravil ugotovljenih napak v času roka za reklamacijo napak.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla pogojuje veljavnost pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti, da bo Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka.

Izbrani izvajalec bo moral kot enega od pogojev za izplačilo celotnega zadržanega zneska predložiti Garancijo za zadržan znesek v višini 5% pogodbene vrednosti na obrazcu razpisne dokumentacije »Bančna garancija za zadržani znesek«, ki jo bo izdala:

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,

(b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Garancija za zadržan znesek se bo morala glasiti na celoten znesek druge polovice zadržanega zneska in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavili v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno po določilih točk 11 in/ali 12. V primeru, da izbrani izvajalec pravočasno ne predloži garancije za zadržani znesek, naročnik izvajalcu zadržanega zneska ne bo plačal in bo z zadržanim zneskom pokril škodo, ki mu je nastala zaradi dejstva, da naročnik zadržanega zneska v razmerju do sofinancerja ne more uveljavljati kot upravičenega stroška. Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Pogoji financiranja so razvidni iz vzorca pogodbe.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-05 📅
Kraj odpiranja: Komunala Novo mesto d.o.o.Podbevškova ulica 128000 Novo mesto.
Lokacija: Komunala Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12
8000 Novo mesto.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Mestna občina Novo mesto
Alojzij Muhič
Ime: Komunala Novo mesto d.o.o.
Poštni naslov: Podbevškova 12
Kontaktna točka: jernej.muhic@komunala-nm.si
Jernej Muhič
Telefon: +386 73932450 📞
E-naslov: jernej.muhic@komunala-nm.si 📧
Faks: +386 73932509 📠
URL za dodatne informacije: http://www.komunala-nm.si/ 🌏
URL dokumentov: http://www.komunala-nm.si/ 🌏
URL za sodelovanje: http://www.komunala-nm.si/ 🌏

Sklic
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/9012-180610636506816/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.5.2013, 23:59.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Novo Mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: info@novomesto.si 📧
Telefon: +386 73939202 📞
Internetni naslov: http://www.novomesto.si/ 🌏
Faks: +386 73939208 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V skladu z določilom 14. člena ZPVPJN lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

2. naziv naročnika,

3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju

sposobnosti,

4. kršitve,

5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358

802.

Pri plačilu se uporabi sklic na številko 11 16110-7111290-xxxxxx13 (vpisati številko objave).

Podrobna navodila glede sklica so na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 085-143852 (2013-04-26)

Dodatne informacije (2013-05-21)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-21 📅
Datum objave: 2013-05-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 098-166193
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 85-143852
Številka UL-S: 98
Vir: OJS 2013/S 098-166193 (2013-05-21)

Dodatne informacije (2013-05-23)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-23 📅
Datum objave: 2013-05-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 101-171825
Številka UL-S: 101
Vir: OJS 2013/S 101-171825 (2013-05-23)

Dodatne informacije (2013-05-31)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-31 📅
Rok za predložitev: 2013-06-10 📅
Datum objave: 2013-06-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 106-180893
Številka UL-S: 106
Vir: OJS 2013/S 106-180893 (2013-05-31)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-08-27)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 13 937 815,86 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-27 📅
Datum objave: 2013-08-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 168-290988
Številka UL-S: 168
Dodatne informacije

S pogodbo bodo podizvajalcem oddana predvidoma montažna dela na cevovodih in vodohranih in elektroinstalacije in elektro oprema na vodohranih in cevovodih.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-07-30 📅
Ime: Begrad d.d.
Poštni naslov: Kočevarjeva ulica 4
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 98-166193
2013/S 101-171825
2013/S 106-180893

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Novo mesto
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je potekel z dnem pravnomočnosti sklepa o oddaji javnega naročila.

Vir: OJS 2013/S 168-290988 (2013-08-27)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 13937815.86 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Uredba: Ni primerno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Postopek
Vrsta postopka: Ni primerno
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Vrsta naročnika: Ni primerno
Stik
Internetni naslov: http://www.novomesto.si 🌏
E-naslov: obcina@novomesto.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-12-09 📅
Datum objave: 2017-12-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 240-498940
Številka UL-S: 240

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno narocilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-02-26 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5883288000
Stik
Internetni naslov: www.novomesto.si 🌏

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2017/S 240-498940 (2017-12-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve gradbenega projektiranja
Skupna vrednost javnega naročila: 4682089.18 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve gradbenega projektiranja 📦
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 📦

Sklic
Datumi
Datum objave: 2017-12-15 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 241-501285
Številka UL-S: 241

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Izgradnja vodarn za projekt Hidravljična izboljšava vodoovodnega sistema na območju osredje Dolenjske.

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 4682089.18 EUR 💰

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 241-501287

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostna naložba »Vlaganje v vodni sektor..."
Vir: OJS 2017/S 241-501287 (2017-12-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-09)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 13937815.86 EUR 💰

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 241-501288

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Trajanje: 756 dni
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za
Vir: OJS 2017/S 241-501288 (2017-12-09)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 4682089.18 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2017-12-12 📅
Datum objave: 2017-12-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 242-504310
Številka UL-S: 242

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Trajanje: 29 mesecev
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor..."
Vir: OJS 2017/S 242-504310 (2017-12-12)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2017-12-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 13937815.86 EUR 💰

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2017/S 242-504311

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno narocilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlicna izboljšava.

Vodovodnega sistema na obmocju osrednje Dolenjske«.

Vir: OJS 2017/S 242-504311 (2017-12-12)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2018-04-06)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2018-04-06 📅
Datum objave: 2018-04-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2018/S 070-154530
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 168-290988
Številka UL-S: 70

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske".

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi "boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti", prednostne naložbe "vlaganje v vodni sektor..."
Vir: OJS 2018/S 070-154530 (2018-04-06)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2018-04-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://www.novomesto.si 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2018-04-26 📅
Datum objave: 2018-04-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2018/S 083-188344
Številka UL-S: 83

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2018-04-26)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2018/S 083-188345

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu »Hidravlična izboljšava.

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2018-06-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih 📦
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih 📦

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://www.komunala-nm.si/ 🌏
E-naslov: eva.filejrudman@komunala-nm.si 📧
Telefon: +386 73932466 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2018-06-21 📅
Datum objave: 2018-06-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2018/S 120-274535
Številka UL-S: 120

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake.
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdboju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in bitoske raznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor..."
Vir: OJS 2018/S 120-274535 (2018-06-21)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2019-02-18)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2019-02-18 📅
Datum objave: 2019-02-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2019/S 037-082729
Številka UL-S: 37

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdboju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in bitoskeRaznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor..."

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdboju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in bitoske

Raznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor..."

Oddaja naročila
Ime: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Nacionalna registrska številka: 5069149000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 36
Ime: Malkom, gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5550742000
Poštni naslov: Košenice 86
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰
Vir: OJS 2019/S 037-082729 (2019-02-18)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2019-07-18)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2019-07-18 📅
Datum objave: 2019-07-23 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2019/S 140-343946
Številka UL-S: 140

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i
Vir: OJS 2019/S 140-343946 (2019-07-18)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-01-24)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-01-24 📅
Datum objave: 2020-01-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 020-043752
Številka UL-S: 20
Vir: OJS 2020/S 020-043752 (2020-01-24)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-06-23)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-06-23 📅
Datum objave: 2020-06-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 122-298631
Številka UL-S: 122

Oddaja naročila
Ime: Malkom gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto d.o.o.
Vir: OJS 2020/S 122-298631 (2020-06-23)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-09-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-09-21 📅
Datum objave: 2020-09-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 187-448838
Številka UL-S: 187

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za i
Vir: OJS 2020/S 187-448838 (2020-09-21)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2022-02-14)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11424439.23 EUR 💰

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Mestna občina novo mesto

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2022-02-14 📅
Datum objave: 2022-02-18 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2022/S 035-087049
Številka UL-S: 35

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu "hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske".

Oddaja naročila
Ime: Begrad gradnje d.o.o. - v stečaju
Nacionalna registrska številka: 1252950000
Ime: MALKOM gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto d.o.o.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Mestna občina novo mesto
Vir: OJS 2022/S 035-087049 (2022-02-14)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (10)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (7)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih (1)