Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop | Občina Dravograd

Datum	Dokument
2013-04-15	Obvestilo o javnem naročilu
2013-04-30	Dodatne informacije
2013-05-15	Dodatne informacije
2013-05-20	Dodatne informacije
2013-05-31	Dodatne informacije
2013-05-31	Dodatne informacije
2013-06-03	Dodatne informacije
2013-06-03	Dodatne informacije
2013-06-03	Dodatne informacije
2013-06-07	Dodatne informacije
2013-06-12	Dodatne informacije
2013-10-21	Obvestilo o oddaji naročila
2018-01-18	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2019-10-04	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-04-03	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-05-07	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-07-31	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-10-16	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-11-24	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2020-12-24	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2021-03-05	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2021-09-03	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
2021-12-07	Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti

Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-15)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na vodnih objektih
Količina ali obseg:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111.281 m cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega centra.

Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na vodnih objektih 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina Dravograd
Poštni naslov: Trg 4. julija 7
Poštna številka: 2370
Poštno mesto: Dravograd
Stik
Internetni naslov: http://www.dravograd.si/ 🌏
E-naslov: obcina@dravograd.si 📧
Telefon: +386 28723560 📞
Faks: +386 28723574 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-15 📅
Rok za predložitev: 2013-05-27 📅
Datum objave: 2013-04-17 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 075-125322
Številka UL-S: 75
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/7231-193707525055872/Razpisna_dokumentacija.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19. 5. 2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega naročila obsega nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnih sistemov in njihovo povezavo znotraj in med občinami, tako, da bodo medsebojni povezani sistemi funkcionirali kot celota.

Celovitost bo dosežena z izvedbo naslednjih del, ki obsegajo:

- Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Dravograd,

- Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Muta,

- Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Vuzenica,

- Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Radlje ob Dravi ter

- Nadgradnjo vodovodnega sistema v občini Podvelka.

Referenčna številka: 430-0002/2013-22
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja, področje voda«; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi ter Občina Podvelka.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I

POGOJ

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

DOKAZILO

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II

Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.

Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

14. SPREJEM OBVEZNOSTI

Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.

15. RESNIČNOST IZJAV

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

Ekonomski in finančni položaj:

6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I

POGOJ

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 40.000.000,00 EUR.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v letih 2010, 2011, 2012 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 40.000.000,00 EUR.

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 8.000.000,00 EUR.

8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.

V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.

Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I

POGOJ

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

DOKAZILO

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno.

11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II

Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali vodilni partner v skupnem nastopu uspešno izvedene:

 vsaj en (1) vodovodni sistem iz nodularne litine DN 100 ali več, minimalne dolžine 13.000 m, ki vključuje najmanj en (1) vodohran minimalne kapacitete 100 m3,

 vsaj pet (5) vodohranov ali betonskih zadrževalnikov deževnih voda, s kapaciteto od 50 -200 m3 z ustrezno infrastrukturo,

pri čemer je bil ponudnik odgovoren za vse spodaj naštete ključne vrste del*:

o izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in

o dobava in montaža tehnološke opreme.

Prav tako ima ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedene:

 vsaj en (1) vodovod iz nodularne litine DN 200 minimalne dolžine 5.000 m in

 vsaj (2) vodovodna ali kanalizacijska sistema vsak najmanj 5.000 m, pri čemer vsak izmed njih vključuje najmanj dve (2) črpališči.

*ponudnik je odgovoren za vsa dela, ki so našteta v posamezni alineji.

(seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano minimalno dolžino omrežja ali objektov, se ne dopušča).

Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe).

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

12. KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:

A. odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca ter ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima najmanj 10 let delovnih izkušenj in v obdobju zadnjih petih (5) let kot odgovorni vodja del uspešno izveden:

- vsaj en (1) vodovodni sistem minimalne dolžine 5.000 m, ki vključuje vsaj 4 vodohrane in

- vsaj 1 vodovodni ali kanalizacijski sistem minimalne dolžine 4.000 m, ki vključuje vsaj 3 črpališča.

B. odgovornega vodjo posamičnih del, ki izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima najmanj 10 let delovnih izkušenj in v obdobju zadnjih petih (5) let kot odgovorni vodja posamičnih del uspešno izveden:

- vsaj en (1) vodovodni sistem, iz nodularne litine DN 200, minimalne dolžine 5.000 m,

- vsaj en (1) vodovodni sistem, kjer je bil uporabljen PE DN 100, minimalne dolžine 3.000 m,

Odgovorni vodja del za mora biti za opravljanje dejavnosti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb.

Ponudnik lahko za opravljanje posamezne funkcije nominira več oseb.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega delovodjo, ki so potrjena s strani investitorjev.

13. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV

Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 4 razpisne dokumentacije).

Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.

Naročnik si ob preverbi ponudbe pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatno prospektno dokumentacijo, v kolikor je navedeno potrebno za preverjanje ustreznosti ponujene opreme.

V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev zavarovanja za resnost ponudbe, ki znaša 50.000,00 EUR. Veljavnost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ga ponudnik lahko predloži za zavarovanje za resnost ponudbe je 120 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje:

- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,

- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,

- neizročitve ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU

Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo del predložiti tudi zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, pripravljeno skladno z določili pogodbe, v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 500.000,000 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov, z enkratnim letnim agregatom. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za konkretni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe z izvajalcem do zaključka projekta oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec je zavezan, da pogoje zavarovanja prilagodi oz. spremeni, če se bodo med trajanjem izvedbe spremenili roki za izvedbo projekta, vrsta storitve, kvaliteta ali količina.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:

a) banka v Republiki Sloveniji ali

b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali

c) zavarovalnica.

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Skladno z Razpisno dokumentacijo.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja.

V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.11., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v ZGO-1.

PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema…

… posamezni podizvajalec,

… glavni ponudnik,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-05-27 📅
Kraj odpiranja: Na sedežu naročnika.
Lokacija: Na sedežu naročnika.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina muta
Poštni naslov: Glavni trg 17
Poštno mesto: Muta
Poštna številka: 2366
Ime naročnika: Občina vuzenica
Poštni naslov: Mladinska ulica 1
Poštno mesto: Vuzenica
Poštna številka: 2367
Ime naročnika: Občina radlje ob dravi
Poštni naslov: Mariborska cesta 7
Poštno mesto: Radlje ob Dravi
Poštna številka: 2360
Ime naročnika: Občina podvelka
Poštni naslov: Podvelka 13
Poštno mesto: Podvelka
Poštna številka: 2363
Stik
Kontaktna točka: mag. Marko Verčnik

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-05-27 📅
Končni datum: 2015-06-30 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-0002/2013-22
Dodatne informacije

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/7231-193707525055872/Razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19. 5. 2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina dravograd
Poštni naslov: Trg 4. julija 7
Poštno mesto: Dravograd
Poštna številka: 2370
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina@dravograd.si 📧
Telefon: +386 028723560 📞
Internetni naslov: http://www.dravograd.si/ 🌏
Faks: +386 028723574 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, odslej ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 075-125322 (2013-04-15)

Dodatne informacije (2013-04-30)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-30 📅
Datum objave: 2013-05-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 087-146573
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 75-125322
Številka UL-S: 87
Vir: OJS 2013/S 087-146573 (2013-04-30)

Dodatne informacije (2013-05-15)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-15 📅
Datum objave: 2013-05-17 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 095-160704
Številka UL-S: 95
Vir: OJS 2013/S 095-160704 (2013-05-15)

Dodatne informacije (2013-05-20)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-20 📅
Rok za predložitev: 2013-06-04 📅
Datum objave: 2013-05-22 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 097-164603
Številka UL-S: 97
Vir: OJS 2013/S 097-164603 (2013-05-20)

Dodatne informacije (2013-05-31)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-31 📅
Rok za predložitev: 2013-06-10 📅
Datum objave: 2013-06-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 106-180891
Številka UL-S: 106
Vir: OJS 2013/S 106-180891 (2013-05-31)

Dodatne informacije (2013-05-31)
Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 106-180904
Vir: OJS 2013/S 106-180904 (2013-05-31)

Dodatne informacije (2013-06-03)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-03 📅
Datum objave: 2013-06-05 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 107-182410
Številka UL-S: 107
Vir: OJS 2013/S 107-182410 (2013-06-03)

Dodatne informacije (2013-06-03)
Sklic
Datumi
Datum objave: 2013-06-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 108-183934
Številka UL-S: 108
Vir: OJS 2013/S 108-183934 (2013-06-03)

Dodatne informacije (2013-06-03)
Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 108-183935
Vir: OJS 2013/S 108-183935 (2013-06-03)

Dodatne informacije (2013-06-07)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-07 📅
Rok za predložitev: 2013-06-13 📅
Datum objave: 2013-06-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 111-188960
Številka UL-S: 111
Vir: OJS 2013/S 111-188960 (2013-06-07)

Dodatne informacije (2013-06-12)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-12 📅
Rok za predložitev: 2013-06-17 📅
Datum objave: 2013-06-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 114-193848
Številka UL-S: 114
Vir: OJS 2013/S 114-193848 (2013-06-12)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-10-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39 953 925,34 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-21 📅
Datum objave: 2013-10-24 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 207-358092
Številka UL-S: 207

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-07-29 📅
Ime: Riko, d.o.o.
Poštni naslov: Bizjanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: riko@riko.si 📧
Internetni naslov: http://www.riko.si 🌏
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 1

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Muta
Občina Vuzenica
Občina Radlje ob Dravi
Občina Podvelka

Sklic
Datumi
Datum objave: 2013-05-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 75-146573
2013/S 108-183935
2013/S 95-160704
2013/S 67-164603
2013/S 111-188960
2013/S 114-193848
2013/S 106-180904
2013/S 106-180891
2013/S 107-182410
2013/S 108-183934

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Dravograd
Telefon: +386 28723560 📞
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN).

— objave obvestila o javnem naročilu ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema te odločitve.

Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v 6 mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 6 mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v 30 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Faks: +386 28723574 📠
Vir: OJS 2013/S 207-358092 (2013-10-21)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2018-01-18)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti
Uredba: Ni primerno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Gradbena dela pri polaganju cevi 📦
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Koroška 🏙️

Postopek
Vrsta postopka: Ni primerno
Merila za podelitev
Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Vrsta naročnika: Ni primerno
Stik
Internetni naslov: https://www.dravograd.si/ 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2018-01-18 📅
Datum objave: 2018-01-23 📅
Datum začetka: 2016-03-29 📅
Končni datum: 2019-04-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2018/S 015-030264
Številka UL-S: 15

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111.281 m cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega centra.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2016-03-29 📅

Naročnik
Identiteta
Nacionalna registrska številka: 5880351000

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Informacije o rokih za pravna sredstva: Skladno z veljavnim ZPVPJN.
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2018/S 015-030264 (2018-01-18)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2019-10-04)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Slovenija 🏙️

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://www.dravograd.si 🌏
Telefon: +386 28723552 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2019-10-04 📅
Datum objave: 2019-10-09 📅
Končni datum: 2019-11-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2019/S 195-473308
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 207-358092
Številka UL-S: 195

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijeske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi >>Boljše stanje okolje in biotske raznovrstnosti<<, prednostne naložbe >>Vlaganje v
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka

Oddaja naročila
Ime: Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5909368000
Ime: Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5610413000
Poštni naslov: Dobja vas 190A
Poštno mesto: Ravne na Koroškem
Poštna številka: 2390
Ime: Kostmann, podjetje za gradbene storitve d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 1973479000
Poštni naslov: Glavni trg 30
Poštno mesto: Slovenj Gradec
Poštna številka: 2380
Ime: Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Nacionalna registrska številka: 5459001000
Poštni naslov: Bakovska ulica 31
Poštno mesto: Murska Sobota
Poštna številka: 9000
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: mag. Miran Verčnik

Dopolnilne informacije
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
E-naslov: obcina@dravograd.si 📧
Internetni naslov: http://www.dravograd.si 🌏
Vir: OJS 2019/S 195-473308 (2019-10-04)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-04-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Kraj izvedbe
Regija NUTS: Vzhodna Slovenija 🏙️

Naročnik
Stik
Internetni naslov: https://dravograd.si 🌏
E-naslov: klemen.markota@dravograd.si 📧

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-04-03 📅
Datum objave: 2020-04-07 📅
Končni datum: 2021-02-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 069-163406
Številka UL-S: 69

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111.281m cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega centra.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi ter Občina Podvelka

Oddaja naročila
Ime: RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Klemen Markota

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva: Skladno z veljavnim ZPVPJN
Vir: OJS 2020/S 069-163406 (2020-04-03)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-05-07)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih 📦

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-05-07 📅
Datum objave: 2020-05-12 📅
Datum začetka: 2020-04-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 092-218938
Številka UL-S: 92

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi ''Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti'', prednostne naložbe ''Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve''.
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka.

Vir: OJS 2020/S 092-218938 (2020-05-07)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-07-31)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-07-31 📅
Datum objave: 2020-08-05 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 150-366977
Številka UL-S: 150

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet Dodatka 5B je izgradnja Nadzornega centra, ki je s telemetrijo povezan z črpališči, prečrpališči, hidropostajami in vodohrani.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi >Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<, prednostne naložbe.

Oddaja naročila
Ime: Koste, Podjetje za gradbene storitve, d.o.o.
Vir: OJS 2020/S 150-366977 (2020-07-31)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-10-16)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-10-16 📅
Datum objave: 2020-10-21 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 205-497990
Številka UL-S: 205

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet Dodatka 8 in 9 so spremembe na projektu zaradi izboljšav in tehničnih rešitev.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi >Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<, prednostne naložbe.
Vir: OJS 2020/S 205-497990 (2020-10-16)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-11-24)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Splošna gradbena dela na cevovodih
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Splošna gradbena dela na cevovodih 📦

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-11-24 📅
Datum objave: 2020-11-27 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 232-569358
Številka UL-S: 232

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111 281 m cevovoda, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega centra.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi >Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<, prednostne naložbe >Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve<

Oddaja naročila
Država: Koroška 🏙️
Vir: OJS 2020/S 232-569358 (2020-11-24)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2020-12-24)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Dodatna koda CPV: Splošna gradbena dela na cevovodih 📦

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2020-12-24 📅
Datum objave: 2020-12-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2020/S 253-638282
Številka UL-S: 253

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet dodatka je izgradnja gradbeno, strojno, elektro dela in telemetrija na obstoječih objektih.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi >> Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<<, prednostne naložbe >> Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev
Vir: OJS 2020/S 253-638282 (2020-12-24)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2021-03-05)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Naročnik
Stik
Internetni naslov: http://www.dravograd.si 🌏

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2021-03-05 📅
Datum objave: 2021-03-10 📅
Končni datum: 2021-08-31 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2021/S 048-119873
Številka UL-S: 48

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111.281 cevovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzorni center.

Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev.

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2021-02-26 📅
Država: Pomurska 🏙️
Vir: OJS 2021/S 048-119873 (2021-03-05)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2021-09-03)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina dravograd

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2021-09-03 📅
Datum objave: 2021-09-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2021/S 174-453074
Številka UL-S: 174

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis: Izgradnja in nadgradnja vodovodnega sistema
Trajanje: 3 mesecev
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi >Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<, prednostne naložbe >vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev<
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka

Oddaja naročila
Ime: SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o.
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Vir: OJS 2021/S 174-453074 (2021-09-03)

Sprememba naročila/koncesije v času njene veljavnosti (2021-12-07)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 39953925.34 EUR 💰

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2021-12-07 📅
Datum objave: 2021-12-10 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2021/S 240-629718
Številka UL-S: 240

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet projekta je izgradnja oz. nadgradnja 111.281 m cevovodov, 17 VH, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 HP in 1 nadzorni center.

Trajanje: 68 mesecev
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi >> Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<<, prednostne naložbe >> Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev<<
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja:

Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi ter občina Podvelka

Vir: OJS 2021/S 240-629718 (2021-12-07)