Izgradnja laboratorijskega prizidka v okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«

RS, MOP, ARSO

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (GOI) objekta »Laboratorijski prizidek ARSO« s komunalno infrastrukturo – priključki, zunanjo ureditvijo ter nabavo pohištvene in delno tehnološke opreme ter ureditev zaklonišča.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-07-15. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-06-05.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo? Kaj? Kje?
Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2013-06-05 Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-11 Dodatne informacije
2013-07-09 Dodatne informacije
2013-10-23 Obvestilo o oddaji naročila
Obvestilo o javnem naročilu (2013-06-05)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela
Količina ali obseg: 5 500 000
Skupna vrednost javnega naročila: 5 500 000 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Ni navedeno
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
Ime naročnika: Rs, mop, arso
Poštni naslov: Vojkova cesta 1B
Poštna številka: 1000
Poštno mesto: Ljubljana
Stik
E-naslov: gp.arso@gov.si 📧
Telefon: +386 14784418 📞
Faks: +386 14784052 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-05 📅
Rok za predložitev: 2013-07-15 📅
Datum objave: 2013-06-08 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 110-187411
Številka UL-S: 110
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 5.7.2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (GOI) objekta »Laboratorijski prizidek ARSO« s komunalno infrastrukturo – priključki, zunanjo ureditvijo ter nabavo pohištvene in delno tehnološke opreme ter ureditev zaklonišča.
Pokaži več
Referenčna številka: 43002-4/2013
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«. NRP: 2523-07-0001.
Pokaži več

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Pokaži več
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.
Ekonomski in finančni položaj:
Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).
Pokaži več
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Ponudnik zagotavlja, da: ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju; ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže; pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Pokaži več
Ponudnikov povprečni letni prihodek v preteklih treh letih (2010, 2011, 2012) je znašal vsaj 10 MIO EUR brez DDV (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj, pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7).
Pokaži več
Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben izvesti javno naročilo, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na dan izdaje BON obrazca vsaj SB6 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Tehnične in strokovne sposobnosti:
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih od datuma objave javnega naročila uspešno izvedel vsaj tri (3) podobne projekte v skupni vrednosti vsaj 5.000.000,00 EUR brez DDV, od tega pa mora biti vsaj ena referenca glede izvedbe gradbeno-obrtniških (GO) del v višini 2.500.000,00 EUR brez DDV. Uspešno izveden projekt mora biti izkazan z uspešno izvedenim tehničnim prevzemom.
Pokaži več
Za podobni projekt se šteje izgradnja objekta po klasifikacijah CC-SI: 122, 126.
(V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupno).
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih od datuma objave javnega naročila uspešno izvedel inštalacijska dela v skupni vrednosti vsaj 2.500.000,00 EUR brez DDV, od tega pa mora biti vsaj ena referenca v višini 30.000,00 EUR brez DDV za izvedbo strojnih inštalacij v laboratorijih (V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupno).
Pokaži več
Ponudnik mora za izvedbo tega javnega naročila zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima VII. stopnjo oz. 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe gradbene stroke;
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
- je v delovnem ali pogodbenem razmerju s ponudnikom;
- osebne reference: je bil v zadnjih petih (5) letih odgovorni vodja del pri izvedbi vsaj dveh projektov po CC-SI klasifikaciji 1, vrednost katerih (posamično) je bila vsaj 4.000.000,00 EUR brez DDV,
- članstvo v Inženirski zbornici v Republiki Sloveniji,
- ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno s projektno dokumentacijo, popisi del, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (V primeru skupne prijave lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupno. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje s podizvajalci).
Pokaži več
Ponudnik zagotavlja, da ima skladno s prilogo 6 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 6.4.):
- enokanalna klimatska naprava razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti.
Pokaži več
- dvokanalna klimatska naprava razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti;
Pokaži več
- klimatska naprava, ki ni enokanalna ali dvokanalna, mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,60 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti
Pokaži več
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).
Ponudnik zagotavlja, da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.):
- upošteva zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.
Pokaži več
- ne uporablja:
a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
- emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
- imajo stranišča dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine
Pokaži več
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev).
Ponudnik zagotavlja, skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.), da les, ki se uporablja pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oz. stropov in stavbnega pohištva, izvira iz zakonitih virov (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev).
Pokaži več
Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:
Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300 000,00 EUR, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca in veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
Pokaži več
Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki originalne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, z veljavnostjo od dneva predložitve do 60 dni po preteku roku za izvedbo vseh del po tej pogodbi.
Pokaži več
Izvajalec mora ob prevzemu gradnje kot pogoj za uspešen končni prevzem ob potrditvi končnega obračuna del naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki originalne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, z veljavnostjo 36 mesecev od dneva končnega prevzema.
Pokaži več
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«. NRP: 2523-07-0001
Pokaži več
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na proračunskih postavkah ARSO, in sicer:
- PP št. 953710 – SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v RS – 07-13 – udeležba EU 85%, in
- PP št. 943110 – SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v RS – 07-13 – slovenska udeležba 15%.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.
V razpisni dokumentaciji je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Pokaži več

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-07-15 📅
Kraj odpiranja: ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Lokacija: ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:
Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Špela Žaže

Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 43002-4/2013
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 5.7.2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Rs, mop, arso
Poštni naslov: Vojkova cesta 1B
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 110-187411 (2013-06-05)
Dodatne informacije (2013-06-11)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-11 📅
Datum objave: 2013-06-14 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 114-193846
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 110-187411
Številka UL-S: 114
Vir: OJS 2013/S 114-193846 (2013-06-11)
Dodatne informacije (2013-07-09)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-09 📅
Datum objave: 2013-07-12 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 134-231267
Številka UL-S: 134
Vir: OJS 2013/S 134-231267 (2013-07-09)
Obvestilo o oddaji naročila (2013-10-23)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 5 454 846,22 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Stik
Telefon: +386 14784413 📞

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-10-23 📅
Datum objave: 2013-10-26 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 209-361506
Številka UL-S: 209

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-10-03 📅
Ime: Begrad d.d.
Poštni naslov: Kočevarjeva ulica 4
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 4

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 114-193846
2013/S 134-231267
Vir: OJS 2013/S 209-361506 (2013-10-23)
Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕
Sorodna iskanja 🔍
Izdelki/storitve:
Gradbena dela Dela na objektih ali delih objektov... Gradbena dela na stavbah Gradbena dela na stavbah, povezanih... Gradbena dela na raziskovalnih stavbah Gradbena dela na laboratorijski stavbi Inštalacijska dela pri gradnjah Zaključna gradbena dela