Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591)

Mestna občina Kranj

Predmet javnega naročila je:
— Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2 000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591)

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-04-10. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-03-01.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

Kdo?

• Mestna občina Kranj

Kaj?

• Gradbena dela na kanalizaciji › Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh

Kje?

• Gorenjska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-03-01	Obvestilo o javnem naročilu
2013-03-26	Dodatne informacije
2013-04-04	Dodatne informacije
2013-04-04	Dodatne informacije
2013-04-10	Dodatne informacije
2013-08-21	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-03-01)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na kanalizaciji
Količina ali obseg: 17 790 095,34
Skupna vrednost javnega naročila: 17 790 095,34 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na kanalizaciji 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Kranj
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Poštna številka: 4000
Poštno mesto: Kranj
Stik
Internetni naslov: http://www.kranj.si 🌏
E-naslov: obcina.kranj@kranj.si 📧
Telefon: +386 42373201 📞
Faks: +386 42373106 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-01 📅
Rok za predložitev: 2013-04-10 📅
Datum objave: 2013-03-06 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 046-073748
Sklicuje se na obvestilo: 2012/S 121-200531
Številka UL-S: 46
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 31.3.2013, 10:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet javnega naročila je:

— Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2 000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591)

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Bitnje – Šutna - Žabnica
Kratek opis:

Predmet naročila je Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer Bitnje-Žabnica (ID: 20598).

Količina ali obseg: Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Trajanje: 540 dni
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Kokrica
Kratek opis:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer Kokrica (ID: 20591).

Količina ali obseg: Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Kokrški Log - Kokrški Breg – Huje - Partizanska cesta – Skalica - Zlato polje - sever
Kratek opis:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594).

Referenčna številka: 430-5/2012
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Javno naročilo bo oddano le v primeru, če bo naročnik pred odločitvijo prejel ustrezno odločbo o sofinanciranju s strani EU. V tem primeru bo operacijo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

V primeru, če naročnik ne bo prejel pozitivne odločbe o sofinanciranju s strani posredniškega telesa, ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Mestna občina Kranj.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

Dokazilo:

1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV.

2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«.

3. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

4. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

5. Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev za del posla, ki ga prevzema)

5. Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-2 »Prijava« podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

6. Naročnik bo izločil ponudnika, če:

a) je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

b) je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

c) je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

d) je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

e) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

f) je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;)

6. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

Ekonomski in finančni položaj:

7. Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2009, 2010 in 2011 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj v višini skupne ponudbene vrednosti javnega naročila brez DDV.

(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se povprečni letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7)

Dokazilo:

7. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 2.2.

8. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

(v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

8. Razvidno iz ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

9. Ponudnik ima zagotovljena likvidna sredstva v višini 20 % ponudbene vrednosti brez DDV, ali možnost najetja kredita v enakem znesku.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno)

9. Ponudnik predloži dokazilo o zagotovljenosti likvidnostnih sredstev v navedeni višini, oziroma predloži dokazilo (npr. izjavo banke) o možnosti najetja kredita v navedenem znesku. Naročnik bo dokazila v tej točki obravnaval kot poslovno skrivnost ponudnika.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

10. Reference po sklopih:

Za sklopa 1 in 2: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo kanalizacijskih omrežij v skupni dolžini vsaj 20km, od tega mora biti vsaj en kanalizacijski sistem v dolžini najmanj 5km.

in:

Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo vodovodnih omrežij v skupni dolžini vsaj 20km, od tega mora biti vsaj en vodovodni sistem v dolžini najmanj 5km.

Za sklop 3: Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo kanalizacijskih omrežij v skupni dolžini vsaj 4km, od tega mora biti vsaj en kanalizacijski sistem v dolžini najmanj 1km.

Ponudnik je v zadnjih petih letih od objave razpisa uspešno izvedel izgradnjo vodovodnih omrežij v skupni dolžini vsaj 4km, od tega mora biti vsaj en vodovodni sistem v dolžini najmanj 1km.

(v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno).

Dokazilo:

10. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.

11. Za vsak sklop: ponudnik mora zagotoviti sledeči ključni kader (isti kader je lahko prijavljen za več sklopov):

Vodja projekta (odgovorni vodja del)

Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo Vodja projekta, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- 7 let delovnih izkušenj pri vodenju gradbišč kot vodja projekta

- pogoje za Odgovornega vodja del skladno s 77. členom ZGO -1B

- članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS)

- osebne reference pri vodenju gradbišč kot odgovorni vodja del, ki ustrezajo obsegu referenc pod točko 7.1.10. v sklopu, za katerega je prijavljen kader.

V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS (če ponudnik ne bo predložil dokazila v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo).

11. Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4.

Referenca je razvidna iz s strani naročnika potrjene reference - obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.3, za posamezen kader. Referenca je lahko potrjena tudi na lastnem obrazcu, če so iz nje razvidni podatki, zahtevani v pogoju.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudniki predložijo originalno bančno garancijo za resnost ponudbe (po vzorcu obrazca P-7: Vzorec_garancije_za resnost_ponudbe_EPGP_758), izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca.

Vrednost bančne garancije je:

— za sklop 1: 600 000,00 EUR,

— za sklop 2: 200 000,00 EUR,

— za sklop 3: 200 000,00 EUR

in z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.

Najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe je potrebno naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu obrazca P-8: Vzorec_garancije_za_dobro_izvedbo_posla_EPGP_758) v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, ki je izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, sicer pogodba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Plačilo se izvaja po mesečnih situacijah. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu s strani inženirja (nadzornika) potrjenega računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-04-10 📅
Kraj odpiranja: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9 v pritličju.
Lokacija: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9 v pritličju.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Miha Bečan

Sklic
Datumi
Datum objave: 2012-06-27 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-5/2012
Številka obvestila v UL S: 2012/S 121-200531
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 31.3.2013, 10:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna Občina Kranj
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Poštno mesto: Kranj
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina.kranj@kranj.si 📧
Telefon: +386 42373201 📞
Internetni naslov: http://www.kranj.si 🌏
Faks: +386 42373106 📠
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 046-073748 (2013-03-01)

Dodatne informacije (2013-03-26)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-03-26 📅
Datum objave: 2013-03-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 062-102888
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 46-073748
Številka UL-S: 62
Vir: OJS 2013/S 062-102888 (2013-03-26)

Dodatne informacije (2013-04-04)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-04 📅
Datum objave: 2013-04-09 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 069-113754
Številka UL-S: 69
Vir: OJS 2013/S 069-113754 (2013-04-04)

Dodatne informacije (2013-04-04)
Sklic
Datumi
Datum objave: 2013-04-10 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 070-115289
Številka UL-S: 70
Vir: OJS 2013/S 070-115289 (2013-04-04)

Dodatne informacije (2013-04-10)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-10 📅
Rok za predložitev: 2013-04-19 📅
Datum objave: 2013-04-13 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 073-120842
Številka UL-S: 73
Vir: OJS 2013/S 073-120842 (2013-04-10)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-08-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 18 296 637,72 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Mestna Občina Kranj

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-21 📅
Datum objave: 2013-08-24 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 164-285021
Številka UL-S: 164
Dodatne informacije

Ker obrazec v poglavju „Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil“ ne dopušča navedbe predhodnega informativnega obvestila, naročnik tu navaja, da je bilo v zvezi s tem naročilom objavljeno tudi predhodno informativno obvestilo pod št. objave JN6813/2012 z dne 22.6.2012.

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-07-11 📅
Ime: Gorenjska Gradbena Družba d.d.
Poštni naslov: Jezerska cesta 20
Poštno mesto: Kranj
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija 🇸🇮

2️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-07-08 📅
Ime: GARNOL, d.o.o.
Poštni naslov: Laze 18A

3️⃣
Ime: Garnol d.o.o.
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 2

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 73-120842
2013/S 70-115289
2013/S 69-113754
2013/S 62-102888
Vir: OJS 2013/S 164-285021 (2013-08-21)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (18 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (7)

Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih (3)

Gradbena dela na kanalizaciji