Gradnja v okviru projekta št. 1: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah

Namen izvedbe projekta št. 1 je vzpostaviti enovit sistem oskrbe s pitno vodo na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ga hidravlično ustrezno urediti ter s tem odpraviti probleme oskrbe s pitno vodo. Cilji projekta so:
— zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
— izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za 18.228 prebivalcev,
— povečanje števila prebivalcev za 700, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.
Cilje se bo doseglo s hidravlično izboljšavo in dogradnjo obstoječega vodovodnega sistema na območju obravnavanih občin.
Projekt št. 1 se bo izvajal v okviru petih sklopov:
Sklop 1: Občina Kozje
— Cevovod Zagorje – Lesično – Pilštanj dolžine 11.170 m
— Razbremenilnik Pilštanj kapacitete 3 m³
Sklop 2: Občina Podčetrtek
— Vodovodni sistem Virštanj – Golobinjek – Podčetrtek dolžine 10.020 m, z VH kapacitete 40m³ in črpališčem kapacitete 4,5 l/s
— Vodovodni sistem Virovce (vas v okviru naselja Roginska gorca) – Sodna vas – Pristava dolžine 5.064 m
— Vodovodni sistem Slivje (vas v okviru naselja Olimje) dolžine 4.400 m
Sklop 3: Občina Rogaška Slatina
— Cevovod krožna povezava – odcep za Rogatec dolžine 2.500 m
— Cevovod Poljčane – VH Soča dolžine 9.400 m
— Vodovod Zgornje Sečovo dolžine 2.362 m, v VH Zg. Sečovo kapacitete 30 m³, razbremenilnikom Zg. Sečovo kapacitete 3 m³ in črpališčem Zg. Sečovo kapacitete 2,8 l/s
Sklop 4: Občina Rogatec
— Transportni cevovod Brezovec – Rogatec – črpališče Strmol dolžine 1.410 m
— Cevovod črpališče Strmol – VH Lehno dolžine 2.980 m
— Cevovod na odseku Rogatec – smer Ceste dolžine 1.385 m
— Vodovod za naselitveno območje S5 dolžine 912 m
— Vodovod odsek VH Lehno – Žahenberc dolžine 556 m
Sklop 5: Občina Šmarje Pri Jelšah
— Nadgradnja črpališča Loka kapacitete 33 l/s
— Dograditev VH Šmarje pri Jelšah kapacitete 250 m³
— Povezovalni vodovod Šmarje pri Jelšah (cevovod Šentjanž Kamenik, odcep Sv. Štefan, odcep Brodež – Sv. Rok) dolžine 12.079 m, z dvema razbremenilnikoma kapacitete 3 m³
— Vodovod Beli potok dolžine 2.142 m, z VH kapacitete 30 m³ in dvema razbremenilnikoma kapacitete 3 m³

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-07-16. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-06-05.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Gorenjska gradbena družba d.d.

Kdo?

• Občina Šmarje pri Jelšah

Kaj?

Kje?

• Savinjska

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-06-05	Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-20	Dodatne informacije
2013-07-12	Dodatne informacije
2013-11-12	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-06-05)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Skupna vrednost javnega naročila: 1 984 401 💰
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Gradnje
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Občina šmarje pri Jelšah
Poštni naslov: Aškerčev trg 012
Poštna številka: 3240
Poštno mesto: Šmarje pri Jelšah
Stik
Internetni naslov: http://smarje.si 🌏
E-naslov: obcina@smarje.si 📧
Telefon: +386 38171600 📞
Faks: +386 38171626 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-05 📅
Rok za predložitev: 2013-07-16 📅
Datum objave: 2013-06-11 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 111-189065
Številka UL-S: 111
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.smarje.si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 9.7.2013, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

— zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,

— izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za 18.228 prebivalcev,

— povečanje števila prebivalcev za 700, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Cilje se bo doseglo s hidravlično izboljšavo in dogradnjo obstoječega vodovodnega sistema na območju obravnavanih občin.

Projekt št. 1 se bo izvajal v okviru petih sklopov:

Sklop 1: Občina Kozje

— Cevovod Zagorje – Lesično – Pilštanj dolžine 11.170 m

— Razbremenilnik Pilštanj kapacitete 3 m³

Sklop 2: Občina Podčetrtek

— Vodovodni sistem Virštanj – Golobinjek – Podčetrtek dolžine 10.020 m, z VH kapacitete 40m³ in črpališčem kapacitete 4,5 l/s

— Vodovodni sistem Virovce (vas v okviru naselja Roginska gorca) – Sodna vas – Pristava dolžine 5.064 m

— Vodovodni sistem Slivje (vas v okviru naselja Olimje) dolžine 4.400 m

Sklop 3: Občina Rogaška Slatina

— Cevovod krožna povezava – odcep za Rogatec dolžine 2.500 m

— Cevovod Poljčane – VH Soča dolžine 9.400 m

— Vodovod Zgornje Sečovo dolžine 2.362 m, v VH Zg. Sečovo kapacitete 30 m³, razbremenilnikom Zg. Sečovo kapacitete 3 m³ in črpališčem Zg. Sečovo kapacitete 2,8 l/s

Sklop 4: Občina Rogatec

— Transportni cevovod Brezovec – Rogatec – črpališče Strmol dolžine 1.410 m

— Cevovod črpališče Strmol – VH Lehno dolžine 2.980 m

— Cevovod na odseku Rogatec – smer Ceste dolžine 1.385 m

— Vodovod za naselitveno območje S5 dolžine 912 m

— Vodovod odsek VH Lehno – Žahenberc dolžine 556 m

Sklop 5: Občina Šmarje Pri Jelšah

— Nadgradnja črpališča Loka kapacitete 33 l/s

— Dograditev VH Šmarje pri Jelšah kapacitete 250 m³

— Povezovalni vodovod Šmarje pri Jelšah (cevovod Šentjanž Kamenik, odcep Sv. Štefan, odcep Brodež – Sv. Rok) dolžine 12.079 m, z dvema razbremenilnikoma kapacitete 3 m³

— Vodovod Beli potok dolžine 2.142 m, z VH kapacitete 30 m³ in dvema razbremenilnikoma kapacitete 3 m³

Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Občina Kozje
Kratek opis:

V okviru predvidenih investicij gre za zamenjavo primarnih cevovodov na odseku izvira Stopenca, Fužine – Zagorje – Pilštanj s cevmi ustreznega premera; gradnjo novega sekundarnega cevovoda za potrebe naselja Lesično (posredno tudi za Pilštanj); gradnjo razbremenilnika na novem sekundarnem cevovodu za Lesično.

Količina ali obseg: — Cevovod Zagorje-Lesično-Pilštanj: 2.885 m (DN 200), 3.737 m (DN 150), 70 m (DN 125), 4.478 m (DN 100), nazivni tlak 10 in 16 barov.— Razbremenilnik Pilštanj: 3 m3.

— Cevovod Zagorje-Lesično-Pilštanj: 2.885 m (DN 200), 3.737 m (DN 150), 70 m (DN 125), 4.478 m (DN 100), nazivni tlak 10 in 16 barov.

— Razbremenilnik Pilštanj: 3 m3.

Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Občina Podčetrtek
Kratek opis:

V okviru predvidenih investicij gre za novogradnjo na primarnih sistemih Kozje in Šmarje. Na obeh primarnih sistemih Polana – Golobinjek – Podčetrtek in na sistemu Virovce – Sodna vas – Pristava vključno z odcepom Hajnsko in širše območje Sv. Ema je potrebno zgraditi novo primarno vodovodno omrežje in s tem zagotoviti dotok vseh razpoložljivih vodnih virov do območja porabe. Prav tako gre za gradnjo priključka na javno vodovodno omrežje za naselje Slivje; priključek na omrežje Olimje v obstoječem vodohranu (črpališču) in gradnjo razvodnega omrežja in potrebnih vodooskrbnih objektov.

Količina ali obseg: — Cevovod Virštanj-Golobinjek-Podčetrtek: 10.020 m (DN 150); nazivni tlak 10 barov.— Cevovod Virovce-Sodna vas-Pristava: 5.064 m (DN 100); nazivni talk 10 barov.— Cevovod Slivje: 3.325 m (DN 90), 1.075 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov.— Vodohran Slivje s kapaciteto 40 m3; črpališče s pretokom 4,5 l/s.

— Cevovod Virštanj-Golobinjek-Podčetrtek: 10.020 m (DN 150); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod Virovce-Sodna vas-Pristava: 5.064 m (DN 100); nazivni talk 10 barov.

— Cevovod Slivje: 3.325 m (DN 90), 1.075 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov.

— Vodohran Slivje s kapaciteto 40 m3; črpališče s pretokom 4,5 l/s.

Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Občina Rogaška Slatina
Kratek opis:

Za zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo obstoječe priključenih prebivalcev v občini Rogaška Slatina ter novo priključenih, je v sistem vodovoda Poljčane – Rogaška – Slatina potrebno dovesti dodatne količine vode. Za celovito rešitev preskrbe s pitno vodo je ob obstoječi vrtini planirana izvedba dodatne vrtine, ki bo služila zgolj le za razbremenitev obstoječe vrtine v smislu rezervne vrtine. Z dodatnimi količinami vode bo možna nadaljnja širitev omrežja in oskrba višinskih območij s pitno vodo, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj občine v celoti. Z izvedbo investicije je predvideno zagotavljanje dodatnih količin vode na območja porabe. V ta namen je predvidena gradnja novega transportnega cevovoda od črpališča Poljčane do vodohrana Soča, ki bo prevajal dodatne količine načrpane vode (skupno 70 l/s); gradnja nove, hidravlično ugodnejše povezave od odcepa rogaškega krožnega voda v Tržišču do odcepa za Brezovec, saj obstoječa primarna povezava omrežje Rogaška – Rogatec z vodovodom Donačka gora ne omogoča izgradnje novega VH Rogatec na ustrezni višinski koti; gradnja novega vodovodnega sistema za preskrbo prebivalstva s pitno vodo v višje ležečem območju naselja Zgornje Sečovo. Slednji se bo v naselju Cerovec priključil na javni vodovodni sistem.

Količina ali obseg: — Krožna povezava-cesta na Bellvue: 490 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.— Krožna povezava-odsek 1: 197 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.— Krožna povezava-odsek 2: 887 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.— Krožna povezava-odcep Rogatec: 926 m (DN 200); nazivni tlak 10 barov.— odsek črpališče Poljčane-VH Gabernik: 2.626 m (DN 350); nazivni tlak 16 barov.— Odsek VH Gabernik-VH Soča: 4.462 m (DN 350), 2.312 m (DN 300); nazivni talk 10 barov.— Vodovod V1: 419 m (DN 60), 362 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov; vodovod V2: 707 m (DN 63), nazivni tlak 10 barov; vodovod V 2.1: 874 m (DN 63), nazivni tlak 10 barov; vodohran Zg. Sečovo: 30 m3; razbremenilnik Zg. Sečovo: 3 m3; črpališče Zg. Sečovo: 2,8 l/s.

— Krožna povezava-cesta na Bellvue: 490 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.

— Krožna povezava-odsek 1: 197 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.

— Krožna povezava-odsek 2: 887 m (DN 250); nazivni tlak 10 barov.

— Krožna povezava-odcep Rogatec: 926 m (DN 200); nazivni tlak 10 barov.

— odsek črpališče Poljčane-VH Gabernik: 2.626 m (DN 350); nazivni tlak 16 barov.

— Odsek VH Gabernik-VH Soča: 4.462 m (DN 350), 2.312 m (DN 300); nazivni talk 10 barov.

— Vodovod V1: 419 m (DN 60), 362 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov; vodovod V2: 707 m (DN 63), nazivni tlak 10 barov; vodovod V 2.1: 874 m (DN 63), nazivni tlak 10 barov; vodohran Zg. Sečovo: 30 m3; razbremenilnik Zg. Sečovo: 3 m3; črpališče Zg. Sečovo: 2,8 l/s.

Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Občina Rogatec
Kratek opis:

Z izvedbo projekta je predvidena hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina – Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Od tam naprej se cevovod nadaljuje do vodohrana Lehno. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se v kraju Ceste naveže na obstoječi sistem. S tem se bo zagotovila možnost nadaljnjega razvoja na tem območju.

Količina ali obseg: — Cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol: 435 m (DN 200), 974 m (DN 150), 2.981 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.— Cevovod na odseku Rogatec-smer Ceste: 1.385 m (DN 150); nazivni tlak 10 barov.— Cevovod za naselitveno območje S5: 912 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.— Cevovod odsek VH Lehno-Žahenberc: 556 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol: 435 m (DN 200), 974 m (DN 150), 2.981 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod na odseku Rogatec-smer Ceste: 1.385 m (DN 150); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod za naselitveno območje S5: 912 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod odsek VH Lehno-Žahenberc: 556 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

Številka sklopa: 5
Naziv sklopa: Občina Šmarje pri Jelšah
Kratek opis:

V okviru predvidenih investicij se v sistemu vodooskrbe nujno izvede nadgradnjo sedanjega črpališča Loka. V sistem je potrebno vključiti dodatne razpoložljive vodne količine, kar pa ob sedaj instaliranih črpalkah ni mogoče. Z zamenjavo črpalk bo potrebno izvesti tudi gradbeno prenovo objekta, tako da bo možna vgradnja novih črpalk. Ob lokaciji obstoječega vodohrana Šmarje je potrebna izgradnja dodatnega vodohrana vsebine 250m3. Obstoječi vodohran Šmarje ne pokriva več v zadostni meri porabe v času maksimalne potrošnje v največjem naselju v občini. Za dovod dodatnih količin vode iz vodohrana Šentjanž do območja porabe je potrebno na posameznih odsekih glavnega transportnega cevovoda zgraditi nove transportne cevovode. Predviden je nov cevovod preko katerega se oskrbuje pretežni del občine Šmarje pri Jelšah in sicer v I. etapi na odseku VH Šentjanž – VH Murko (Kamenik). Zgraditi je potrebno tudi cevovod katerem bi se del vode odvajalo v sistem vodovoda Šentjur oziroma izboljšala vodo oskrba naselja Vinski vrh. V naslednji etapi zamenjave poddimenzioniranih cevi se izvede polaganje cevovoda od VH Murko (Kamenik) do območje razcepa pri cerkvi Sv. Rok in polaganje novega cevovoda do VH Pesjaki (Bodrež) na območju naselja Bodrež. V smislu izboljšanja preskrbe s pitno vodo je potrebno ves ključni primarni cevovod obnoviti s cevovodom ustreznih dimenzij in materialov. Sedanji cevovodi hidravlično in tudi po kvaliteti ne ustrezajo več dodatnim količinam vode, ki jih je potrebno dovesti v sistem vodovoda Šmarje. Predvidena je tudi izgradnja glavnega razvodnega omrežja do večjih skupin porabnikov, priključnega cevovoda ter izgradnja novega vodohrana Beli potok prostornine 30 m3.

Količina ali obseg: — Črpališče Loka: 33 l/s; dograditev VH Šmarje pri Jelšah: 250 m3; 2x razbremenilnik 3 m3.— Cevovod Šmarje pri Jelšah: 1.437 m (_DN 200), 5.578 m (DN 150), 2.530 m (DN 125), 2.534 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.— Cevovod Beli Potok: 86 m (DN 90), 2.056 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov.

— Črpališče Loka: 33 l/s; dograditev VH Šmarje pri Jelšah: 250 m3; 2x razbremenilnik 3 m3.

— Cevovod Šmarje pri Jelšah: 1.437 m (_DN 200), 5.578 m (DN 150), 2.530 m (DN 125), 2.534 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

— Cevovod Beli Potok: 86 m (DN 90), 2.056 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov.

Referenčna številka: 430-0007/2013
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

— Ponudnik/ponudnik v skupini ponudnikov ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, mora dokazati, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 - popr. in 39/09, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. Člen KZ-1),povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

— ponudnik/ponudnik v skupini ponudnikov mora dokazati, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami po ZJN-2;

— ponudnik/ponudniki v skupini ponudnikov/podizvajalci morajo predložiti dokazilo,…

… da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imajo sedež, ali predpisi države naročnika nimajo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;

… da:

— niso v postopku prisilne poravnave oziroma zanje ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

— niso v stečajnem postopku oziroma zanje ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

— niso v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanje ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ter da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da niso opustil poslovno dejavnost oziroma bili v katerem koli podobnem položaju;

— ponudnik/ponudniki v skupini ponudnikov/podizvajalci niso bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z njihovim poklicnim ravnanjem;

— ponudniku/ponudnikom v skupini ponudnikov/podizvajalcem se ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

— ponudnik/ponudniki v skupini ponudnikov/podizvajalci…

… mora dokazati, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

… morajo predložiti dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register oz. da so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma za izvedbo gradnje oziroma njenega dela, ki jo ponujajo v ponudbi.

Ekonomski in finančni položaj:

— Ponudnik/ponudnik v skupini ponudnikov mora dokazati, da je njegova bonitetna ocena po pravilih BASEL II vsaj SB 5 ali boljša;

— ponudnik/ponudnik v skupini ponudnikov mora dokazati, da je kratkoročno plačilno sposoben:

— nima neporavnanih obveznosti (v skladu z Zakonom o davčnem postopku in Zakonom o izvršbi in zavarovanju) na dan pred izdajo bonitetnega obrazca;

— nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih od izdaje bonitetnega…

… obrazca;

… obrazca v odvisnih družbah;

— nima odvisnih družb, v katerih je uveden insolventni postopek, začet po 1.1.2012.

— ponudnik/ponudnik v skupini ponudnikov mora dokazati, da…

… v letu 2012 ni posloval s čisto izgubo;

… je v letu 2012 ustvarjal dodano vrednost na substanci na zaposlenca;

— ponudnik, skupaj s ponudniki v skupini ponudnikov mora dokazati, da so ponudnikovi prihodki v letih 2010, 2011 in 2012 (v kolikor posluje krajše obdobje, pa v vseh dosedanjih letih poslovanja, vendar najmanj za leto 2012) na letni ravni presegali višino:

— 2 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop…

… 1: Občina Kozje;

… 2: Občina Podčetrtek;

— 5 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 3: Občina Rogaška Slatina;

— 1 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 4: Občina Rogatec;

— 4 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 5: Občina Šmarje pri Jelšah.

V kolikor ponudnik ponuja dva ali več sklopov mora izpolnjevati ta pogoj za tisti skop med ponujenimi sklopi, ki zahteva najvišjo vrednost ponudnikovih prihodkov (pogoji se ne seštevajo).

— ponudnik/vodilni ponudnik mora dokazati, da je imel v letu 2012 vsaj 10 zaposlencev v kolikor ponuja enega ali dva sklopa oz. vsaj 20 zaposlencev, v kolikor ponuja več kot dva sklopa;

— ponudnik, ponudniki v skupini ponudnikov in podizvajalci morajo imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

— ponudnik/vodilni ponudnik mora imeti pri prvovrstni banki zagotovljeno kreditno linijo v višini min. 300 000,00 EUR.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

— Ponudnik/vodilni ponudnik mora dokazati, da bo za vodenje projekta pooblastil zaposlenca, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del. Odgovorni vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku oz. vodilnem partnerju, kadar ponudbo oddaja skupina gospodarskih subjektov. Ponudnik mora dokazati, da oseba, ki jo bo imenoval za odgovornega vodjo del pri gradnji, izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi objektov. Ponudnik mora dokazati, da je ta oseba v zadnjih 5 letih pred objavo tega naročila prevzela vlogo odgovornega vodje del pri najmanj enem istovrstnem poslu in ga tudi uspešno zaključila. Vsebinska opredelitev istovrstnega posla je razvidna iz razpisne dokumentacije. Neto končna vrednost tega posla mora znašati najmanj:

— 0,5 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop…

… 1: Občina Kozje;

… 2: Občina Podčetrtek;

— 1,2 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 3: Občina Rogaška Slatina;

— 0,3 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 4: Občina Rogatec;

— 1 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 5: Občina Šmarje pri Jelšah.

V kolikor ponudnik ponuja dva ali več sklopov mora izpolnjevati ta pogoj za tisti skop med ponujenimi sklopi, ki zahteva najvišjo vrednost referenčnega posla (pogoji se ne seštevajo).

— ponudnik, skupaj s ponudniki v skupini ponudnikov in podizvajalci mora dokazati, da…

… so za odgovorne vodje posameznih del imenovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO-1, da imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj in da so redno zaposleni pri ponudniku/podizvajalcu ali z njim sodelujejo na podlagi sklenjene pogodbe.

… je v obdobju zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe uspešno izvedel vsaj en istovrsten posel. Vsebinska opredelitev istovrstnega posla je razvidna iz razpisne dokumentacije.

Nato neto končna vrednost tega posla mora znašati najmanj:

— 1 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop…

… 1: Občina Kozje;

… 2: Občina Podčetrtek;

— 2,5 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 3: Občina Rogaška Slatina;

— 0,5 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 4: Občina Rogatec;

— 2 mio EUR, če ponudnik oddaja ponudbo za Sklop 5: Občina Šmarje pri Jelšah.

— ponudnik, skupaj s ponudniki v skupini ponudnikov in podizvajalci mora dokazati, da je

v zadnjih petih letih do dneva oddaje ponudbe že opravljal dela z Duktilnimi cevmi (kot npr. Buderus, Saint Gobain Pam...). Ponudnik mora dokazati, da je takšna dela uspešno opravil na vsaj treh projektih, v kolikor ponuja enega ali dva sklopa oz. na vsaj petih projektih, v kolikor ponuja več kot dva sklopa. Končna neto vrednost vsakega od referenčnih projektov mora znašati najmanj 100 000,00 EUR.

— ponudnik, skupaj s ponudniki v skupini ponudnikov in podizvajalci morajo dokazati, da razpolaga z zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki jim omogoča nemoteno izvedbo del, ki so predmet njegove ponudbe. Ponudnik se lahko za dela, ki jih ne more izvesti z lastnimi kapacitetami, sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da ponudnik zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Ponudnik mora priložiti:

Bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj 1 dan dlje od veljavnosti ponudbe. Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih, če:

— ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

— ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbenega sporazuma.

Pri določanju potrebne višine bančne garancije je naročnik izhajal iz ocenjene vrednosti javnega naročila po posameznih sklopih. Ponudnik pridobi bančno garancijo za tiste sklop (enega ali več), ki jih ponuja v svoji ponudbi, pri čemer so minimalne vrednosti tega zavarovanja, kot sledi:

— za Sklop 1: Občina Kozje: 20 000,00 EUR

— za Sklop 2: Občina Podčetrtek: 20 000,00 EUR

— za Sklop 3: Občina Rogaška Slatina: 40 000,00 EUR

— za Sklop 4: Občina Rogatec: 10 000,00 EUR

— za Sklop 5: Občina Šmarje pri Jelšah: 30 000,00 EUR

Najkasneje ob podpisu pogodbenega sporazuma bo moral izbrani ponudnik (izvajalec del) predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti. Izvajalec mora zagotoviti, da je bančna garancija veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji te garancije določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 dni pred potekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati garancijo za dobro izvedbo, dokler dela niso dokončana in odpravljene vse napake (v skladu s podčlenom 4.2 Posebnih pogojev pogodbe).

Izbrani ponudnik mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov – ZGO-1.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z vmesnimi in končno situacijo na podlagi končnega obračuna. Izstavljena situacija mora biti skladna z dejansko opravljenimi deli.

Začasna mesečna situacija praviloma ne sme biti nižja od 100 000 EUR.

Izvajalec je dolžan dela obračunavati skladno s finančnim načrtom.

Naročnik bo posamezne potrjene situacije plačal 30. dan od prejema na svoj naslov, pod pogojem, da jim bodo priloženi potrjeni računi podizvajalcev in da bodo situacije in računi podizvajalcev predhodno potrjeni s strani izvajalca gradbenega nadzora. Naročnik bo najprej poravnal obveznosti neposredno podizvajalcem, razliko do celotne potrjene višine situacije pa na transakcijski račun Izvajalca.

Naročnik bo plačilo vsake situacije zmanjšal za zadržani znesek v deležu 10% od potrjenega zneska situacije in do kumulativne vrednosti 10% pogodbene vrednosti.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. Ponudniki v skupini ponudnikov morajo skleniti in ponudbi priložiti Dogovor o skupni oddaji ponudbe (zavezujoč pravni akt). Iz dogovora mora biti razvidno, kateri od ponudnikov je vodilni partner, udeleženost v % za vsakega partnerja posebej in natančna opredelitev delitve del, ki so predmet javnega naročila (vsebinsko in vrednostno) za vsakega partnerja posebej. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, kar mora prav tako biti razvidno iz priloženega dogovora. Ponudbo naročniku predloži vodilni partner. Vodilni partner mora z lastnimi kapacitetami izvesti najmanj 30% vrednosti vseh ponudbenih del.

Vsi ponudniki v skupini ponudnikov imajo do naročnika status ponudnika.

Vsak ponudnik v skupini ponudnikov odgovarja naročniku za celo obveznost in lahko naročnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoče, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena; vendar pa obveznost preneha, ko jo en ponudnik v skupini ponudnikov izpolni, in so vsi ponudniki v skupini ponudnikov prosti (v skladu z 395. člen OZ). V primeru, da želijo ponudniki v skupini ponudnikov iz skupine ponudnikov izločiti katerega od ponudnikov ali vključiti novega ponudnika ali nadomestiti ponudnika z novim ponudnikom, lahko to naredijo le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika, sklenitvi ustreznega aneksa k pogodbi in dopolnitvi Dogovora o skupni izvedbi javnega naročila. Pri tem bo naročnik zahteval, da mora novi ponudnik izpolnjevati pogoje razpisne dokumentacije. V kolikor se je skupina ponudnikov v svoji osnovni ponudbi za dokazovanje sposobnosti sklicevala na kapacitete ponudnika, ki ga izloča oziroma ga želi nadomestiti, mora naročniku zagotoviti in dokazati, da je ustrezno nadomestila kapacitete, na katere se je v osnovni ponudbi sklicevala.

Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko kot vodilni partner ali ponudnik v skupini ponudnikov nastopa le v eni ponudbi. Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) lahko v več ponudbah za to javno naročilo nastopa izključno kot podizvajalec. V primeru, da bo gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) kot ponudnik nastopal v več ponudbah, bodo vse ponudbe, v katerih bo nastopal, izločene iz postopka javnega naročanja.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 180 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-07-16 📅
Kraj odpiranja: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, sejna soba.
Lokacija: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, sejna soba.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Predstavniki ponudnikov, ob predložitvi pisnega pooblastila odgovorne osebe ponudnika.

Odgovorne osebe ponudnikov se identificirajo z veljavnim osebnim dokumentom.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Kozje
Poštni naslov: Kozje 37
Poštno mesto: Kozje
Poštna številka: 3260
Ime naročnika: Občina Podčetrtek
Poštni naslov: Trška cesta 59
Poštno mesto: Podčetrtek
Poštna številka: 3254
Ime naročnika: Občina Rogaška Slatina
Poštni naslov: Izletniška ulica 2
Poštno mesto: Rogaška Slatina
Poštna številka: 3250
Ime naročnika: Občina Rogatec
Poštni naslov: Pot k ribniku 4
Poštno mesto: Rogatec
Poštna številka: 3252
Stik
Kontaktna točka: Občina Šmarje
Peter Planinšek

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-08-26 📅
Končni datum: 2015-09-02 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-0007/2013
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.smarje.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 9.7.2013, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina Šmarje pri Jelšah
Poštni naslov: Aškerčev trg 012
Poštno mesto: Šmarje pri Jelšah
Poštna številka: 3240
Država: Slovenija 🇸🇮
E-naslov: obcina@smarje.si 📧
Telefon: +386 38171600 📞
Internetni naslov: http://www.smarje.si 🌏
Faks: +386 38171626 📠
Informacije o rokih za pravna sredstva:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011) - ZPVPJN.

Postopek revizije v vseh fazah postopka je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru preteka roka, določenega za predložitev ponudb, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: (1) objave obvestila o javnem naročilu ali (2) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zgoraj navedenega zahtevka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Ob vložitvi zahtevka mora vlagatelj poravnati takso. Taksa znaša 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa znaša en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe za javno naročilo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 111-189065 (2013-06-05)

Dodatne informacije (2013-06-20)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-20 📅
Datum objave: 2013-06-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 121-206403
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 111-189065
Številka UL-S: 121
Vir: OJS 2013/S 121-206403 (2013-06-20)

Dodatne informacije (2013-07-12)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-07-12 📅
Rok za predložitev: 2013-07-23 📅
Datum objave: 2013-07-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 136-235152
Številka UL-S: 136
Vir: OJS 2013/S 136-235152 (2013-07-12)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-11-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 11 376 022,35 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Naročnik
Identiteta
Ime naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah
Poštni naslov: Aškerčev trg 12

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-11-12 📅
Datum objave: 2013-11-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 223-387684
Številka UL-S: 223
Dodatne informacije
14,3 % vseh del.

Objekt
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah.

Oddaja naročila

1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-10-24 📅
Ime: Gorenjska gradbena družba d.d.
Poštni naslov: Jezerska cesta 20
Poštno mesto: Kranj
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija 🇸🇮

2️⃣

3️⃣

4️⃣

5️⃣
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3
2

Sklic
Identifikatorji
Številka obvestila v UL S: 2013/S 121-206403
2013/S 136-235152

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Občina šmarje pri Jelšah
Poštno mesto: Šmarje prI Jelšah
Informacije o rokih za pravna sredstva: Pravna sredstva v postopku oddaje javnega naročila so izčrpana.
Vir: OJS 2013/S 223-387684 (2013-11-12)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Gradbena dela (>20 nova javna naročila)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (11)

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje (8)