Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto

Mestna občina Novo mesto

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto, ki vključuje:
— demontažo vseh neuporabnih elementov stare javne razsvetljave, vključno s svetilkami in materiali, ki so sestavni del izločenega svetilnega mesta in dostava demontiranih materialov na zbirno lokacijo naročnika,
— dobavo, zamenjavo in namestitev varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav.
V sklopu javnega naročila bo dobavljeno in vgrajeno skupaj 1239 novih svetilk na 28 odjemnih mestih oziroma prižigališčih.

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-27. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-05-17.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Elektrosignal, d.o.o.

Kdo?

• Mestna občina Novo mesto

Kaj?

• Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev › Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave

Kje?

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2013-05-17	Obvestilo o javnem naročilu
2013-06-05	Dodatne informacije
2013-06-21	Dodatne informacije
2013-09-05	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2013-05-17)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Storitve popravila in vzdrževanja
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Storitve
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Storitve popravila in vzdrževanja 📦

Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Regionalni ali lokalni organ
Ime naročnika: Mestna občina Novo mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo mesto
Stik
E-naslov: maja.gorenc@novomesto.si 📧
Telefon: +386 73939308 📞
Faks: +386 73939208 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-05-17 📅
Rok za predložitev: 2013-06-27 📅
Datum objave: 2013-05-22 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 097-165662
Številka UL-S: 97
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/11136-1234623732000/ENERGETSKA_PRENOVA_JR_MONM.zip Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19. 6. 2013, 12:00.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto, ki vključuje:

— demontažo vseh neuporabnih elementov stare javne razsvetljave, vključno s svetilkami in materiali, ki so sestavni del izločenega svetilnega mesta in dostava demontiranih materialov na zbirno lokacijo naročnika,

— dobavo, zamenjavo in namestitev varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav.

V sklopu javnega naročila bo dobavljeno in vgrajeno skupaj 1239 novih svetilk na 28 odjemnih mestih oziroma prižigališčih.

Referenčna številka: 430-6/2013
Ime projekta ali programa, ki ga financira EU:

Javni razpis se izvaja skladno z usmeritvami in določili Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2012 do 2013 – UJR 1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije (Uradni list RS, št. 55/11).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Sredstva v višini 85% sofinanciranih sredstev so namenska sredstva EU Kohezijskega sklada, 15% sofinanciranih sredstev pa predstavlja slovenska udeležba. S sredstvi bo sofinanciran del upravičenih stroškov operacije.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 50% izkazanih upravičenih stroškov celotne operacije. Ostale stroške financira Mestna občine Novo mesto.

Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Novo mesto.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Osnovna sposobnost ponudnika:

1. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.

Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)

2. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec:

 ni v postopku prisilne poravnave, ki še ni pravnomočno potrjena in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

 ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

 ni v postopku prisilnega prenehanja, in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju,

 ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

 ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže (za kar bo naročnik štel hudo kršitev pogodbenih določil ali unovčen instrument finančnega zavarovanja),

 pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Opomba: Za navedbe, ki jih ni mogoče ali ji naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev.

5. pogoj

Za ponudnika/partnerja v ponudbi/podizvajalca v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne velja prepoved poslovanja z naročnikom.

Dokazilo: izjava o omejitvah poslovanja. (OBR-7)

6. pogoj

Ponudnik//partner/podizvajalec v ponudbi se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

7. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-8)

Poklicna sposobnost

8. pogoj

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, oziroma ima posebno dovoljenje ali je član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.

Ekonomski in finančni položaj:

Ekonomska in finančna sposobnost:

9. pogoj

Letni prihodki posameznega ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012 so bili najmanj v protivrednosti 500.000,00 EUR. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v ponudbi skupaj, kumulativno. V tem primeru ponudnik priloži zahtevane obrazce tudi za partnerja v ponudbi.

Dokazilo: Finančni podatki (OBR-9)

Obvezne priloge: pravna oseba (gospodarska družba) priloži obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1, samostojni podjetnik priloži obrazec BON-1/SP. Za izkazovanje minimalnega zahtevanega letnega prometa za leto 2012, ponudnik predloži ustrezno dokazilo (potrdilo banke ali letno poročilo), iz katerega so razvidni podatki o prometu za zahtevano obdobje. Obrazci morajo biti priloženi v originalu ali overjeni kopiji in ne smejo biti starejši od 30 dni.

Če ponudnik posluje manj od zahtevanega obdobja, predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja, vendar pa mora za izpolnitev pogoja v obdobju poslovanja dosegati letne prihodke najmanj v protivrednosti 500.000,00 EUR oz. sorazmerno zmanjšanje za obdobje poslovanja, ki je krajše od enega leta.

10. pogoj

Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo: Potrdilo poslovne banke (ali obrazec BON-2), da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih šestih mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni. Potrdilo se priloži v originalu ali overjeni kopiji.

11. pogoj

Ponudnik/partner v skupni ponudb/podizvajalec mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-10)

12.pogoj

Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-11)

Opomba:Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora zagotoviti minimalne tehnične in kadrovske zmogljivosti, s katerimi bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.

13.pogoj

Ponudnik mora zagotoviti naslednjo minimalno strojno opremo:

— delovno vozilo z dvižno košaro (za delo na višini najmanj 16 m) – najmanj 2 delovni vozili,

— delovno vozilo s hidravličnim dvigalom - najmanj 2 delovni vozili,

— kombinirano vozilo – za prevoz tovora – najmanj 1 delovno vozilo,

— tovorno vozilo s kesonom – prevoz odpadnega materiala - najmanj 2 delovni vozili.

Dokazilo: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-12) in izpis iz registra osnovnih sredstev oziroma fotokopija najemne pogodbe, s katero dokaže, da bo imel strojno opremo na razpolago za celoten čas izvajanja pogodbenih del.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva drugo ustrezno dokazilo o zagotovitvi tehničnih zmogljivosti.

14.pogoj

Ponudnik mora zagotoviti naslednji minimalni razpoložljiv kader:

— odgovornega vodjo del,

— elektrotehnik – najmanj 2,

— elektrikar – najmanj 4,

— merilec električnih instalacij z ustrezno izobrazbo ter usposobljenostjo za opravljanje meritev – najmanj 2,

— usposobljeni delavec za delo z avto-košaro – najmanj 2,

— usposobljeni delavec za delo s hidravličnimi dvigali – najmanj 2.

Dokazilo: Podatki o tehničnem osebju (OBR-13) in obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi oz. pogodba o sodelovanju za vsakega od navedenih delavcev.

Reference

15.pogoj

Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno in po predpisih stroke izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot ga prevzema v ponudbi, v vrednosti posamičnega posla vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo kot istovrsten oziroma primerljiv posel štel energetsko učinkovito prenovo obstoječe ali izgradnjo nove energetsko učinkovite cestne javne razsvetljave.

Dokazilo: Reference ponudnika - Seznam najpomembnejših izvršenih del. (OBR-14)

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 15 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno z vrednostjo, datumom in krajem opravljenih projektov (zaključenih pred rokom za oddajo ponudb) ter kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe referenčnega naročnika.

Dokazilo: Referenčno potrdilo. (OBR-15)

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora pogoj v celoti izpolniti samostojni ponudnik ali eden od partnerjev v skupni ponudbi.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika/partnerja v ponudbi/podizvajalca zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu…) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju.

Ostale zahteve naročnika

16.pogoj:

Ponudnik mora nuditi 5 letni garancijski rok, v katerem bo na lastne stroške odpravil napake, ki so posledica:

— funkcionalnih napak na opremi (tj. svetilkah) – garancija za svetilke

— posledica napak pri namestitvi oziroma instalaciji – garancijo za storitev

Dokazilo: Izjava o odpravi napak in garancijskem roku (OBR-17)

17.pogoj:

Ponudnik mora jamčiti:

— da bo izvedel javno naročilo v skladu z veljavnimi predpisi,

— da so vse svetilke iz ponudbe skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) ter

— da so vse svetilke iz ponudbe v celoti skladne s predpisi in z veljavnimi standardi EU.

Dokazilo: Izjava o skladnosti ponujene opreme (OBR-16)

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik za resnost ponudbe zahteva originalno bančno garancijo v višini 50 000,00 EUR, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter veljavno do vključno 120 dni po datumu določenemu za oddajo ponudb.

Bančno garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

— po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni,

— zavrne sklenitev pogodbe v postavljenem roku,

— po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami naročnika.

V ta namen ponudnik priloži originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu z Obrazcem št. 19 – Bančna garancija za resnost ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala originalne in po vsebini sprejemljive bančne garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 (deset) dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo do vključno 15.10.2013, z možnostjo podaljšanja.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 20 – Izjava o izročitvi bančnih garancij in žigosan ter podpisan Obrazec št. 21 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih obveznosti v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v skladu z določili pogodbe.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Na dan prevzema pogodbenih del s strani naročnika, bo moral izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo, ki ji bo izvajalec navedel v ponudbeni dokumentaciji. Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen.

V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 20 – Izjava o izročitvi bančnih garancij in žigosan ter podpisan Obrazec št. 22 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V kolikor se med izvajanjem pogodbene obveznosti spremenijo (podaljšajo) pogodbeni roki, bo naročnik pozval izvajalca, da dostavi novo bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov (partnerjev) – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika in sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od partnerjev posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti, razen če je to v tej razpisni dokumentaciji izrecno navedeno drugače, ugotavljajo kumulativno, za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo ponudnik oddal skupno ponudbo, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

— navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

— pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

— neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

— področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

— način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,

— določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

— reševanje sporov med partnerji v skupini,

— druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

— rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik nastopa z drugimi gospodarskimi subjekti – podizvajalci in pri tem za izvedbo naročila odgovarja naročniku sam v celoti. Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati.

Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

— se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,

— mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter navesti podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja tudi za vsakega od podizvajalcev posebej, ostali pogoji za priznanje sposobnosti, razen če to ni posebej drugače zahtevano, pa se ugotavljajo kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku v petih dneh od sklenitve posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.

Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, s katero izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj:

— podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

— podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

— vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

— predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika in podizvajalca.

V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.

Zato mora pogodba o skupnem sodelovanju vsebovati tudi soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev če je le-teh več, na podlagi katerega(-ih) bo naročnik namesto ponudnika poravnaval podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Prav tako mora pogodba o skupnem sodelovanju vsebovati soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev, če je le-teh več, da bo(do) najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bo izbrani ponudnik sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku posredoval(i) kopijo pogodb(e), ki jo je(so jo) sklenil(i) s svojim naročnikom (izbranim ponudnikom).

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5ih dneh po spremembi predložiti:

— svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

— pooblastilo izvajalca za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

— soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalca ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V nasprotnem primeru je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Imena in poklicne kvalifikacije osebja ✅

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-27 📅
Kraj odpiranja:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Lokacija: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Zakoniti zastopniki ponudnikov ali poobblaščeni predstavniki, ki na javnem odpirnaju priložijo pooblastilo.

Merila za podelitev
Kriterij: 1. cena (70)
2. energetska učinkovitost (20)
3. reference (10)
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: mestna.obcina@novomesto.si

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2013-07-20 📅
Končni datum: 2013-09-15 📅
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 430-6/2013
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/5/11136-1234623732000/ENERGETSKA_PRENOVA_JR_MONM.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 19. 6. 2013, 12:00.

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina novo mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Poštno mesto: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o rokih za pravna sredstva: V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 097-165662 (2013-05-17)

Dodatne informacije (2013-06-05)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-06-07 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 109-186364
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 97-165662
Številka UL-S: 109
Vir: OJS 2013/S 109-186364 (2013-06-05)

Dodatne informacije (2013-06-21)
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-06-21 📅
Datum objave: 2013-06-25 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 121-207420
Številka UL-S: 121
Vir: OJS 2013/S 121-207420 (2013-06-21)

Obvestilo o oddaji naročila (2013-09-05)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 320 595,31 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-09-05 📅
Datum objave: 2013-09-07 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 174-301067
Številka UL-S: 174
Dodatne informacije
Podizvajalec bo izvedel demontažo in montažo svetilk.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Referenčna številka: 430-6/2013 (1203)

Postopek
Merila za podelitev
Kriterij: 1. Cena (70)
2. Energetska učinkovitost (20)
3. Reference (10)

Oddaja naročila
Datum sklenitve pogodbe: 2013-08-23 📅
Ime: Elektrosignal, d.o.o.
Poštni naslov: Lava 6A
Poštno mesto: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija 🇸🇮
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 3

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: Mestna občina Novo mesto
Informacije o rokih za pravna sredstva:

V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13).

Vir: OJS 2013/S 174-301067 (2013-09-05)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Storitve popravila in vzdrževanja (>20 nova javna naročila)