Dobava tekočine za razledenitev/preprečevanje zaledenitve letal

Aerodrom Ljubljana, d.d.

Predmet naročila je nabava:
1) Tekočine za razledenitev/preprečevanje zaledenitve letal Tip I (Aicraft De/Anti-icing fluid Type I) v predvideni količini do 200 000 kg na zimsko sezono oz. do 600 000 kg v obdobju treh zimskih sezon.
2) Tekočine za razledenitev/preprečevanje zaledenitve letal Tip IV (Aicraft De/Anti-icing fluid Type IV) v predvideni količini do 40 000 kg na zimsko sezono oz. do 120 000 kg v obdobju treh zimskih sezon.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo navedenih tekočin za naslednje tri zimske sezone (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).

Rok

Rok za prejem ponudb je bil 2011-11-21. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2011-10-21.

Dobavitelji

V odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:

• Parka, d.o.o.

Kdo?

• Aerodrom Ljubljana, d.d.

Kaj?

• Hidravlične tekočine › Sredstva za odtajanje › Preparati zoper zmrzovanje

Zgodovina javnih naročil

Datum	Dokument
2011-10-21	Obvestilo o javnem naročilu
2011-11-02	Dodatne informacije
2012-01-24	Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o javnem naročilu (2011-10-21)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Sredstva za odtajanje
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Blago
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Sredstva za odtajanje 📦

Postopek
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Vrsta ponudbe: Ponudba za vse sklope
Merila za podelitev
Najnižja cena

Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Gospodarska javna služba
Ime naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d.
Poštni naslov: Zgornji Brnik 130A
Poštna številka: 4210
Poštno mesto: Brnik aerodrom
Stik
Internetni naslov: http://www.lju-airport.si 🌏
E-naslov: martin.hribar@lju-airport.si 📧
Telefon: +386 42061373 📞
Faks: +386 42022409 📠

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2011-10-21 📅
Rok za predložitev: 2011-11-21 📅
Datum objave: 2011-10-29 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2011/S 209-340800
Številka UL-S: 209
Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2011/10/2441-6765738051360/RD-JN-2011-B3-TGS_6_BK.zip.

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:

Predmet naročila je nabava:

1) Tekočine za razledenitev/preprečevanje zaledenitve letal Tip I (Aicraft De/Anti-icing fluid Type I) v predvideni količini do 200 000 kg na zimsko sezono oz. do 600 000 kg v obdobju treh zimskih sezon.

2) Tekočine za razledenitev/preprečevanje zaledenitve letal Tip IV (Aicraft De/Anti-icing fluid Type IV) v predvideni količini do 40 000 kg na zimsko sezono oz. do 120 000 kg v obdobju treh zimskih sezon.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo navedenih tekočin za naslednje tri zimske sezone (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).

Referenčna številka: JN-2011-B3-TGS/6/BK
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima v temeljnem aktu družbe opredeljene dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila.

2. pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in/ali proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. S ponudnikovimi posli iz kakršnihkoli drugih razlogov ne upravlja sodišče in/ali ni opustil dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju.

Dokazilo: Pisna izjava ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego:

a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu in ima v temeljnem aktu družbe opredeljene dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila;

b) da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in/ali proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da s ponudnikovimi posli iz kakršnihkoli drugih razlogov ne upravlja sodišče in/ali ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju.

Ekonomski in finančni položaj:

3. Pogoj: Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 500 000 EUR letno. V primeru skupne ponudbe se letni poslovni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja.

V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu.

4. Pogoj: Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

Dokazilo: Pisna izjava ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego z navedbo:

a) višine letnih poslovnih prihodkov v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (v kolikor je ponudnik kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, navede poslovne prihodke po posameznih poslovnih letih v celotnem obdobju poslovanja, pri čemer za prvo zaključeno poslovno leto navede še podatek o številu mesecev poslovanja);

b) mesta javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika za zadnja tri zaključena poslovna leta; v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, jih mora ponudnik priložiti ponudbi;

c) da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

Tehnične in strokovne sposobnosti:

5. Pogoj: V zadnjih treh zimskih sezonah (2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011) je bilo na letališča dobavljeno skupaj vsaj 600.000 kg tekočine ADF Tip I in skupaj vsaj 120 000 kg tekočine ADF Tip IV, ki jo je proizvedel proizvajalec, katerega tekočina je ponujena v ponudbi.

Dokazilo: Seznam opravljenih dobav tekočine ADF Tip I in tekočine ADF Tip IV v zadnjih treh zimskih sezonah (2008/2009, 2009/2010 in 201/2011) z navedbo količine posamezne tekočine, datumom (oz. sezono) in nazivom končnega naročnika (letališča/handling agenta), vključno z dokazilom v obliki potrdila-izjave, žigosane in podpisane s strani končnega naročnika, ki potrjuje ustrezno kvaliteto proizvajalčeve tekočine za razledenitev.

6. Pogoj: Tekočini ADF Tip I in ADF Tip IV, ki ju v svoji ponudbi nudi ponudnik, ustrezata vsem zahtevam, navedenim v poglavju “B obseg in vsebina javnega naročila, tehnične specifikacije“ razpisne dokumentacije in sta bili testirani v skladu s standardi ISO 11075/SAE AMS 424 oz. ISO 11078/SAE AMS 1428 (zadnje verzije).

Dokazilo: Ponudnik ponudbi priloži tehnične specifikacije za obe tekočini in rezultate testov (certifikate) o kvaliteti tekočin, izvedenih v skladu z zgoraj navedenimi standardi, ki jih je izvedel/potrdil neodvisni laboratorij.

7. Pogoj:

a) v primeru, da ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila ne bo angažiral podizvajalcev, mora v ponudbi o tem podpisati ustrezno izjavo;

b) v primeru da ponudnik pri predmetnem javnem naročilu ne bo vseh del izvedel sam, ampak namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik b1) na skupnem seznamu navesti vsak tak del naročila, ki ga bo izvedel s podizvajalci, in vse predlagane podizvajalce, b2) pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačeval podizvajalcem, navedenim na skupnem seznamu b3) in za vsakega podizvajalca predložiti naslednje podatke:

— vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

— podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

— predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

— soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika poravnal podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

— izjavo podizvajalca, da bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Dokazilo:

a) lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;

b1) skupni seznam s podatki o vseh podizvajalcih (ime/firma, sedež/naslov) z vrsto in oceno vrednosti vseh podizvajalskih del in/ali dobave blaga;

b2) pooblastilo ponudnika naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem;

b2) ponudbi morajo biti priloženi tudi obrazci, ki jih izpolnijo/potrdijo navedeni podizvajalci, z naslednjimi podatki:

— vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

— podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

— izjavo podizvajalca, da bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v 5 dneh od sklenitve te pogodbe.

Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:

1) Priloga k ponudbi je tudi zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 50 000 EUR, ki mora biti veljavno še najmanj 120 dni po dnevu odpiranja ponudb. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v obliki bančne garancije ali v obliki ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici.

2) Izbrani dobavitelj bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % predvidene skupne pogodbene vrednosti za sezono 2011/2012. Izbrani dobavitelj bo moral v roku 10 dni po podpisu aneksov (v skladu z določili pogodbe) naročniku izročiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vsakokrat v višini 10 % predvidene skupne pogodbene vrednosti za posamezno sezono in z veljavnostjo do 30.4.2013 oz do 30.4.2014.

Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Dobavljena tekočina se obračunava po fiksnih cenah (za sezono) za enoto tekočine, v skladu z dejansko dobavljeno količino tekočine, evidentirano in potrjeno s strani naročnikovega predstavnika na dobavnici/prevzemnici.

Dobavitelj je dolžan izstaviti račun v roku 10 dni po naročnikovem količinskem in kakovostnem prevzemu tekočine. Naročnik je dolžan račun v roku 8 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.

V skladu s 74. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-UPB3; Ur.l. RS, št. 72/2011) so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem obvezna.

Dobavitelj bo moral svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V primeru, da dobavitelj vsakemu svojemu računu ne bo priložil računa enega ali več podizvajalcev, je dolžan predložiti pisno izjavo podizvajalca (podizvajalcev), da računa ni(so) izstavil(i). Dobavitelj lahko v svojem računu obračuna samo dela (blago), ki jih je opravil (dobavil) sam in tista dela (dobavljeno blago) podizvajalcev, za katera so priloženi računi podizvajalcev.

Dobavitelj v skladu z določili ZJNVETPS pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Za znesek plačila podizvajalcem se zmanjša znesek plačila dobavitelju. Skupno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti dobaviteljevega celotnega računa. Način in rok plačila podizvajalcem ter morebitni obračun zamudnih obresti so enaki načinu in roku plačila dobavitelju ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je določeno v osnutku pogodbe.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo:

Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je v kasnejši fazi izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Postopek
Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni
Datum odpiranja ponudb: 2011-11-21 📅
Kraj odpiranja: Aerodrom Ljubljana, d.d.Zg. Brnik 130A.SI-4210 Brnik-Aerodrom.
Lokacija: Aerodrom Ljubljana, d.d.
Zg. Brnik 130A.
SI-4210 Brnik-Aerodrom.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja:

Navzoči predstavniki ponudnikov bodo morali pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročnikovi strokovni komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega odpiranja ne bodo predložili pisnih pooblastil, so lahko prisotni na odpiranju, nimajo pa pravice sodelovanja oz. ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️

Naročnik
Stik
Kontaktna točka: Komercialni sektor
Martin Hribar

Sklic
Datumi
Datum začetka: 2011-12-15 📅
Končni datum: 2014-04-30 📅

Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Informacije o rokih za pravna sredstva: Skladno z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
Vir: OJS 2011/S 209-340800 (2011-10-21)

Dodatne informacije (2011-11-02)
Objekt
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Dodatne informacije

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2011-11-02 📅
Datum objave: 2011-11-04 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2011/S 212-345155
Sklicuje se na obvestilo: 2011/S 209-340800
Številka UL-S: 212
Vir: OJS 2011/S 212-345155 (2011-11-02)

Obvestilo o oddaji naročila (2012-01-24)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 1 374 000,00 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila

Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno

Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2012-01-24 📅
Datum objave: 2012-01-28 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2012/S 19-030416
Številka UL-S: 19
Vir: OJS 2012/S 019-030416 (2012-01-24)

Nova javna naročila v povezanih kategorijah 🆕

Kemični proizvodi (1 nova javna naročila)

Fini in različni kemični proizvodi (1)

Specialni kemični proizvodi (1)

Masti in maziva

Hidravlične tekočine

Sredstva za odtajanje

Preparati zoper zmrzovanje